Конкурсная документация открытого




НазваниеКонкурсная документация открытого
страница1/17
Дата24.09.2012
Размер1.16 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

по размещению госзаказа

Липецкой области

______________ В.В. Зайцев

«____» ____________ 2010 г.


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


открытого конкурса № 678-УД-10

на право заключения государственного контракта

на выполнение работ по развитию Информационно-аналитической системы администрации Липецкой области


г. Липецк

2010 г.

  1. Предмет государственного контракта, требования к качеству работ,

начальная (максимальная) цена государственного контракта,

условия исполнения государственного контракта


  1. Предмет государственного контрактавыполнение работ по развитию Информационно-аналитической системы администрации Липецкой области.




  1. Работы должны быть выполнены в соответствии с заданием (приложение № 1), требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Минимальный срок предоставления гарантии качества работ составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ в полном объеме.

Гарантийные обязательства должны включать в себя:

-      устранение ошибок, выявленных государственным заказчиком в процессе эксплуатации доработанных подсистем Информационно-аналитической системы администрации Липецкой области (далее – Система), в т.ч.:

в течение 2 рабочих дней с момента поступления сведений об обнаруженной ошибке, сообщение государственному заказчику о результатах проведенных работ по выявлению причины, способах и сроках устранения ошибки;

исправление ошибок, связанных с неправильной настройкой программного обеспечения в течение 1 рабочего дня с момента определения причины возникновения ошибки;

исправление ошибок, связанных с ошибками программного кода, в течение 5 рабочих дней с момента определения причины возникновения ошибки;

-      внесение изменений в документацию на Систему, соответствующих изменениям, произведенным в программном обеспечении, вследствие исправления ошибок.


  1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта – 7 378 397,44 рублей.




  1. Сроки выполнения работ:

начальный срок – с даты заключения государственного контракта;

минимальный и максимальный сроки выполнения этапов работ, в днях с даты заключения государственного контракта:

по I этапу: минимальный срок – 3 дня, максимальный срок – 6 дней;

по II этапу (конечный срок выполнения работ): минимальный срок – 56 дней, максимальный срок – 75 дней.

Результат выполненных работ должен быть предоставлен по месту нахождения государственного заказчика: г. Липецк, пл. Ленина - Соборная, 1.


  1. Исключительное право на результат работ - программные продукты, созданные в процессе выполнения работ по государственному контракту, переходит государственному заказчику.

Исполнитель вправе использовать результат работ для собственных нужд на условиях простой (неисключительной) лицензии без выплаты государственному заказчику вознаграждения.


  1. Цена государственного контракта должна быть сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, затрат по приобретению прав согласно п. 2 ст. 1298 ГК РФ.

Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не должна превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.


  1. Оплата работ производится государственным заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 10 банковских дней с момента приемки результата работ в полном объеме и предоставления документов для оплаты.




  1. Для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителем используется российский рубль.




  1. Источником финансирования размещаемого заказа являются средства областного бюджета.




  1. Требования к участникам размещения заказа




  1. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

    1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

    2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

    3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

    4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.




  1. Заявка на участие в конкурсе




  1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.




  1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

    1. Заявление на участие в конкурсе.

    2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

    2. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

    3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта являются крупной сделкой.

    4. Предложение о качестве работ, условиях исполнения и цене государственного контракта.

    5. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.




  1. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе:

    1. Заявка на участие в конкурсе должна быть подана в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа.

    2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета конкурса.

    3. На конверте с заявкой на участие в конкурсе указывается: «Заявка на участие в открытом конкурсе № 678-УД-10 на право заключения государственного контракта на выполнение работ по развитию Информационно-аналитической системы администрации Липецкой области».

    4. Заявление на участие в конкурсе (далее – Заявление) подается по форме, установленной приложением № 2. В заявлении участник размещения заказа указывает фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, а также декларирует его соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов).

    1. Предложение о качестве работ, условиях исполнения и цене государственного контракта (далее – Предложение) подается по форме, установленной приложением № 3. Участник размещения заказа в Предложении должен:

- описать качество работ таким образом, чтобы конкурсная комиссия смогла определить его соответствие требуемому качеству работ;

- указать сроки выполнения работ по каждому этапу работ, в днях, в пределах сроков выполнения работ, установленных п.4 настоящей документации;

- указать срок предоставления гарантии качества работ, в месяцах;

- указать цену государственного контракта.

При описании качества работ не должно быть использовано слово «должен» в соответствующих падежах и числах.

    1. В качестве документов, подтверждающих квалификацию, участник размещения заказа предоставляет следующие документы (или копии таких документов) – исполненные договоры, заключенные с органами власти, по профилю работ, являющихся предметом государственного контракта настоящего конкурса, за 2008, 2009 гг. и акты приемки выполненных работ по ним.

    2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. Доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа может быть оформлена по форме, рекомендуемой приложением № 4.

    3. Все документы в составе заявки на участие в конкурсе должны быть составлены на русском языке. Допускается предоставление документов на другом языке при условии сопровождения их нотариально заверенным переводом. Сведения, указываемые участником размещения заказа, должны быть полными, достоверными, не допускать возможность их двусмысленного толкования, а также должны соответствовать сведениям, содержащимся в предоставленных в составе заявки на участие в конкурсе документах (копиях документов).

    4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Подпись (с расшифровкой) и печать должны проставляться на месте прошивки заявки (тома заявки) на участие в конкурсе.

    5. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, уполномоченного таким участником размещения заказа. Документы, указанные в пп. 12.2 настоящей документации, а также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа либо нотариально заверенная копия такой доверенности, предоставляемые в составе заявки в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, уполномоченного на подписание этих документов, или лица, свидетельствующего верность копий документов и выписок из них. Файлы, содержащие заявку в форме электронного документа, должны сопровождаться информацией о номере конкурса, на который подается заявка.




  1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 150 000,00 рублей.

Участник размещения заказа должен перечислить обеспечение заявки на участие в конкурсе на счет уполномоченного органа – управления по размещению госзаказа Липецкой области до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 4822001389 КПП 482601001. Управление финансов Липецкой области (Управление по размещению госзаказа Липецкой области л/с 05078000010).

Р/с 40302810900004000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, г. Липецк, БИК 044206001, ОКАТО: 42401000000.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе № 678-УД-10 (с указанием код дохода 00000000000000000000 и ОКАТО участника размещения заказа).


  1. Участник размещения заказа вправе предоставить в своей заявке на участие в конкурсе иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам размещения заказа:

    1. Документы, подтверждающие непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

    2. Документы, подтверждающие неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    3. Справку налоговой службы об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за прошедший календарный год.

    4. Справку о балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.




  1. Заявка на участие в конкурсе может быть подана с 04.08.2010 до 1000 часов 03.09.2010.




  1. Заявки на участие в конкурсе, в том числе в форме электронного документа, принимаются в управлении по размещению госзаказа Липецкой области (далее – уполномоченный орган) по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д.2а, каб. № 12, ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, с 830 до 1730 час., в пятницу и предпраздничные дни до 1630 час.; перерыв с 1300 до 1348 час. Заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа также могут быть направлены по адресу электронной почты уполномоченного органа, указанному в п. 20 настоящей документации.




  1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку в следующем порядке:

    1. Изменения в заявку на участие в конкурсе (далее – Изменения) предоставляются в виде новой редакции документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе. Изменения должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными для оформления заявки на участие в конкурсе.

В случае, если Изменения подписываются лицом, полномочия которого не подтверждаются документами, содержащимися в заявке на участие в конкурсе, в которую вносятся Изменения, к Изменениям должны быть приложены соответствующие документы или их копии о наделении такого лица полномочиями на внесение изменений в заявку на участие в конкурсе.

Изменения подаются в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. На конверте с Изменениями или в наименовании файла, содержащего Изменения в форме электронного документа, должны быть указаны слова «Изменения в заявку на участие в конкурсе № 678-УД-10».

    1. Отзыв заявок осуществляется на основании уведомления участника размещения заказа об отзыве заявки на участие в конкурсе (далее – Уведомление).

Уведомление подается в письменной форме или в форме электронного документа. Уведомление должно содержать информацию о номере и предмете конкурса.

Уведомление должно быть скреплено печатью (для юридических лиц) и подписано участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа, и оформлено с соблюдением требований, установленных для оформления заявки на участие в конкурсе.

    1. Изменения или уведомление могут быть поданы участником размещения заказа, подавшим заявку, в любой срок до 1000 час. 03.09.2010г.




  1. Любой участник размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации с 03.08.2010 по 27.08.2010. Запрос подается по форме, установленной приложением № 5. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.



  1. Проведение конкурса, подписание проекта государственного контракта, обеспечение исполнения государственного контракта




  1. Размещение настоящего заказа осуществляется уполномоченным органом – управлением по размещению госзаказа Липецкой области. Место нахождения и почтовый адрес уполномоченного органа: 398600, г. Липецк, ул. Неделина, д.2а. Тел/факс (4742) 77-06-00. Адрес электронной почты - reception@dgo.lipetsk.ru.




  1. Публично 03.09.2010 в 1000 часов по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 2а, конкурсная комиссия вскроет конверты с заявками на участие в конкурсе и откроет доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.




  1. Конкурсная комиссия 10.09.2010 по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 2а осуществит оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.




  1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

- цена государственного контракта (значимость критерия 35 %);

- квалификация участника конкурса (значимость критерия 20 %) – опыт выполнения работ (количество исполненных договоров, заключенных с органами власти, по профилю работ, являющихся предметом государственного контракта настоящего конкурса, за 2008, 2009 гг.);

- сроки (периоды) выполнения работ (значимость критерия 35 %);

- срок предоставления гарантии качества работ (значимость критерия 10 %).


  1. Оценка заявок на участие в конкурсе будет производиться в соответствии с Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

    1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена государственного контракта», определяется по формуле:



Amax - Ai

Rai = --------- x 100,

Amax

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная) цена государственного контракта, установленная в конкурсной документации;

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене государственного контракта.

При оценке заявок по критерию «цена государственного контракта» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой государственного контракта.

    1. Для оценки заявок по критерию «квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию, и определяется по формуле:

Вi

Rci = --------- x 100,

Bmax

где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Вi – количество исполненных i-м участником конкурса договоров, заключенных с органами власти, по профилю работ, являющихся предметом государственного контракта настоящего конкурса, за 2008, 2009 гг.;

Вmaxнаибольшее количество исполненных договоров, заключенных с органами власти, по профилю работ, являющихся предметом государственного контракта настоящего конкурса, за 2008, 2009 гг. среди всех участников конкурса.

При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

    1. При оценке заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» оцениваются сроки (периоды) выполнения работ, в течение которых участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта должен выполнить работы.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле:


(Fmax(пер1) - Fi(пер1)) + (Fmax(пер2) - Fi(пер2))

Rfi = -----------------------------------------------------------------------------x 100,

(Fmax(пер1) - Fmin(пер1)) + (Fmax(пер2) - Fmin(пер2))


где:

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax(пер1), Fmax(пер2) - максимальные сроки выполнения работ соответственно по I и II этапам выполнения работ, в днях с даты заключения государственного контракта;

Fmin(пер1), Fmin(пер2)- минимальные сроки выполнения работ соответственно по I и II этапам выполнения работ, в днях с даты заключения государственного контракта;

Fi(пер1), Fi(пер2) - предложения, содержащиеся в i-й заявке по срокам соответственно I и II этапов выполнения работ, в днях с даты заключения государственного контракта.

При оценке заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» лучшим условием исполнения государственного контракта признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) выполнения работ по всем срокам (периодам) выполнения работ.

Предложениям в заявках с суммарным сроком (периодом) выполнения работ по всем срокам (периодам) выполнения работ, равным менее половины суммарного срока (периода)

выполнения работ по всем срокам (периодам) выполнения работ, установленным в

настоящей документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.

    1. При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» оценивается срок предоставления гарантии качества работ, на который участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, установленный настоящей документацией.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», определяется по формуле:


Gi-Gmin

Rgi = --------- x 100,

Gmin

где:

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Gmin – минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в настоящей документации, в месяцах;

Gi – предложение i-го участника по сроку предоставления гарантии качества работ, в месяцах.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в настоящей документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

    1. Итоговый рейтинг (суммарная балльная оценка) заявки на участие в конкурсе определяется по формуле:


Кi= Rai х Kai/ 100 % + Rсi х Kсi/100 % + Rfi х Kfi /100 %+ Rgi х Kgi/100 %,


где:

Кi итоговый рейтинг (суммарная балльная оценка) заявки i-го участника конкурса;

Rai– рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена государственного контракта»;

Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «квалификация участника конкурса»;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»;

Rgi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ»;

Kaiзначимость критерия «цена государственного контракта»;

Kсi – значимость критерия «квалификация участника конкурса»;

Kfi – значимость критерия «сроки (периоды) выполнения работ»;

Kgi – значимость критерия «срок предоставления гарантии качества работ».


  1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других заявок по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер (по мере уменьшения значения суммарной балльной

оценки). Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.



  1. Участник размещения заказа, с которым в соответствии с Законом о размещении заказов должен быть заключен государственный контракт, должен подписать проект государственного контракта и предоставить его государственному заказчику в следующие сроки:

    1. Победитель конкурса – в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

    2. Участник размещения заказа, признанный по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе единственным участником конкурса, - в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

    3. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, – в течение 5 дней с момента получения проекта государственного контракта от государственного заказчика.




  1. Государственный контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, с учетом положений Закона о размещении заказов и на условиях, указанных в заявке участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, проекте государственного контракта (приложение № 6).




  1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется государственному заказчику:

    1. Победителем конкурса - в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

    2. Участником размещения заказа, признанным единственным участником конкурса, - в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

    3. Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, – в течение 5 дней с момента получения проекта государственного контракта от государственного заказчика.




  1. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в формах, установленных ч. 4 ст. 29 Закона о размещении заказов. Обеспечение исполнения государственного контракта в виде страхования ответственности по государственному контракту не допускается.

Банковские реквизиты государственного заказчика:

Получатель: Управление финансов Липецкой области (Управление делами администрации Липецкой области л/сч 05021000010, ИНН 4826024073 КПП 482601001).

Р/сч 40302810900004000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, г. Липецк, БИК 044206001.

Назначение платежа: 00330302020020000180 Обеспечение исполнения государственного контракта на выполнение работ по развитию Информационно-аналитической системы администрации Липецкой области.


Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

№ 678-УД-10

Задание


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Конкурсная документация открытого iconКонкурсная документация открытого
Открытого конкурса на право заключения договора страхования гражданской ответственности аэропортовой деятельности
Конкурсная документация открытого iconКонкурсная документация открытого
Открытого конкурса на поставку активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, модернизации и дооснащения вычислительных...
Конкурсная документация открытого iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса по выбору фирмы-подрядчика

Конкурсная документация открытого iconКонкурсная документация открытого
Оценка и сопоставление конкурсных заявок. Определение выигравшей конкурсной заявки
Конкурсная документация открытого iconКонкурсная документация на проведение открытого
Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа
Конкурсная документация открытого iconКонкурсная документация открытого
Представитель собственника: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска
Конкурсная документация открытого iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
Управления многоквартирным домом, расположенным на территории кировского района
Конкурсная документация открытого iconКонкурсная документация открытого конкурса по отбору организации на право заключения договора по предоставлению кредитной линии с лимитом кредитования на цели пополнения оборотных средств открытого акционерно общества «выборгтеплоэнерго»
Открытого акционерно общества «выборгтеплоэнерго» в 2011-2012гг (лимит кредитования 50 000 000 рублей.)
Конкурсная документация открытого iconКонкурсная документация открытого
«Пищекомбинат по ул. Героя – Попова 1, корп. «В» в с. Майя Мегино Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия)»
Конкурсная документация открытого iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса
Торги проводит: Отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской Республики
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница