О проведении работ способом запроса котировок цен




Скачать 93.37 Kb.
НазваниеО проведении работ способом запроса котировок цен
Дата09.01.2013
Размер93.37 Kb.
ТипОтчет

Извещение


о проведении работ способом запроса котировок цен


Заказчик: Администрация МО –Старожиловский муниципальный район

Адрес: 391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 9

Контактное лицо – Степанова Ю.В., тел (49151) 2-14-16







Источник финансирования: средства местного бюджета

Наименование работ: производство топографической съемки М 1:2000 на территорию р.п. Ста-

рожилово Старожиловского муниципального района

Объем работ, технические и другие требования.

Производство топографической съемки М 1:2000 на территорию р.п.Старожилово в составе:

- производство топографической съемки застроенной территории в новых границах 50 га,

- оцифровка существующих материалов топографической съемки 1100 га.

Технические и другие требования работ должны соответствовать «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» изд.1982г. Систему координат и высот принять государственную. Составление топографических планов производится в соответствии с «Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, изд. «Картгеоцентр», Москва 2004 г.».

Оцифровку выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по цифровой картографии, цифровым моделям местности и по ГИС-системам.

Состав и структуру слоев разработать в соответствии с Классификатором топографической информации и Правилами цифрового описания объектов для топографических планов масштабов 1:500-1:10000.

Формат представленных выходных данных: .DWG Auto CAD v.14 и .SHP Arc View GIS.





Место выполнения работ: Рязанская область, р.п. Старожилово

Срок выполнения работ, состав передаваемых заказчику материалов: после подписания муниципального контракта в срок до 15 декабря 2008 года.

Материалы передаются заказчику:

- 1 экз.копий на бумажных носителях,

- 2 экз. в электронном виде на компакт дисках,

- библиотека типов линий поэлементно,

- библиотека шрифтов.

Отчет о выполненных работах с табличными материалами и приложениями передается:

1 экз. на бумажных носителях,

2 экз. в электронном виде . DOS Win Word на компакт дисках.

Максимальная цена контракта: 450 000 рублей

Место, дата и время подачи котировочных заявок: 391170 Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 9 экономический отдел факсы (49151) 2-13-74, 2-14-62 с 8 ч. 00 мин. 15 июля 2008 г. по 17 ч.00 мин. 23 июля 2008 г.

Срок и место рассмотрения заявок: 10 ч.00 мин. 24 июля 2008 года по адресу: Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 9

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет согласно акта выполненных работ после его подписания заказчиком

Срок подписания победителем муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола.


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА




_______________________________________________________________________________

наименование организации


Юридический адрес ______________________________________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


В единую комиссию муниципального образования –

Старожиловский муниципальный район


(391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 9)




_____________________________________________ изъявляет желание осуществить производство

топографической съемки М 1:2000 на территорию р.п. Старожилово Старожиловского муници-

пального района

___________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в соответствии с Вашими требованиями (заказчик – администрация МО - Старожиловский муниципальный район Рязанской области) извещение размещено на официальном сайте Рязанской области для размещении информации о размещении заказов www.goszakaz.ryazan.ru )

на сумму ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

и обязуется в случае принятия нашей котировочной заявки производство топографической съемки

М 1:2000 на территорию р.п. Старожилово Старожиловского муниципального района

в сроки, предусмотренные извещением.

_____________________________________________________________________обязуется

(наименование организации)

придерживаться положений настоящей котировочной заявки.


Наименование работ

Технические характеристики

Кол-во

Условия и сроки оплаты

Сроки выполнения работ

Гаран. срок.

Твердая цена

Дополн. услуги

Производство

топографичес-

кой съемки

М 1:2000 на терри-

торию р.п. Старожи-

лово Старожилов-

ского муниципаль-

ного района
























М.П. подпись, должность.


ПРОЕКТ


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____


Р.п. Старожилово «___»___________2008 года

Администрация муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы муниципального района Жданова Н.О., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________, действующего на основании ________________________________ с другой стороны заключили муниципальный контракт о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п.1.2. настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: производство топографической съемки

М 1:2000 на территорию р.п. Старожилово Старожиловского муниципального района .

1.3. Место выполнения работ: Рязанская область, р.п. Старожилово

1.4. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.5. Источник финансирования: средства местного бюджета.

1.6. Срок выполнения работ с момента подписания контракта по ____________ 2008 года. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.7. Работа считается выполненной после подписания акта приема выполненных работ Заказчиком.


  1. СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ И СРОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ___________________ ___________________________________________руб. ____ коп.

2.2. Условие оплаты: оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Аванс 30% , оставшаяся сумма по факту выполнения работ, согласно акту выполненных работ.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством в соответствии с требованиям

нормативно-технических документов.

3.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п.1.6. настоящего контракта.

3.1.3. Передать результат Работы Заказчику в соответствии с требованиями указанными в извещение о проведении работ способом запроса котировок цен.

Не передавать материалы третьим лицам без согласия Заказчика, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество Работы, в течение десяти дней.

3.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично, а также по своему усмотрению привлекать третьи лица к выполнению работ.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п.2.1. настоящего

контракта цену, Подрядчик имеет право на удержание результата работ.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1.В течение трех дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.1.6. настоящего контракта, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.3.2.Оплатить Работу по цене, указанной в п.2.1. настоящего контракта, и в порядке, предусмотренном в п.2.2. настоящего контракта.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1.Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2.Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.


4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки, она начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты неустойки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранений нарушений.


5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.


6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего контракта.

6.3. Контракт вступает в силу и становится обязательным для исполнения:

- после его подписания обеими сторонами;

- после внесения его в Реестр муниципальных контрактов.


7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК








ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Похожие:

О проведении работ способом запроса котировок цен iconИзвещение о проведении запроса котировок цен
Фестивальная, д. 24 тел/факс: 8(8152)47-29-59, e-mail gregor@e4u ru) извещает о проведении запроса котировок цен на оказание услуг...
О проведении работ способом запроса котировок цен iconПротокол №15/1-01/04-10 рассмотрения и оценки котировочных заявок
Наименование предмета запроса котировок: приобретение наборов реагентов и расходных материалов для биохимического анализатора «Хитачи...
О проведении работ способом запроса котировок цен iconО проведении поставки товара способом запроса котировок цен
Заказчик: Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район...
О проведении работ способом запроса котировок цен iconО проведении поставки товара способом запроса котировок цен
Заказчик: Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район...
О проведении работ способом запроса котировок цен iconИзвещение о проведении запроса котировок
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №5 приглашает принять участие в размещении...
О проведении работ способом запроса котировок цен iconО проведении запроса котировок №1
Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система Озёрского городского округа осуществляет закупку товаров...
О проведении работ способом запроса котировок цен icon2009 года Протокол №45 заседания комиссии для проведения конкурсов, аукционов и запроса котировок цен по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по рассмотрению и оценке котировочных заявок запроса котировок цен
Председатель комиссии Пикалова С. В. главный специалист отдела социально-экономического развития
О проведении работ способом запроса котировок цен iconИзвещение о проведении запроса котировок №08-215
Уйского муниципального района» (далее «уполномоченный орган») осуществляет размещение заказа на закупку литературы, способом запроса...
О проведении работ способом запроса котировок цен iconПротокол №81 заседания единой комиссии для проведения конкурсов, аукционов и запроса котировок цен по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по рассмотрению и оценке котировочных заявок
Наименование предмета запроса котировок цен: приобретение литературы для мук “Воловская межпоселенческая библиотека” Воловского района...
О проведении работ способом запроса котировок цен iconИзвещение о проведении запроса котировок №08-165
Му «Комитет по управлению муниципальным имуществом Уйского муниципального района» (далее «уполномоченный орган») осуществляет размещение...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница