Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв»




НазваниеКонкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв»
страница5/21
Дата01.01.2013
Размер1.44 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

3.Проект Договора


ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на проектно-изыскательские работы


Санкт-Петербург «___»________ 20­__ г.


Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети», именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице генерального директора Воронкова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава и Договора доверительного управления имуществом № 00-(Д)004222 от 01.06.01г., с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем - Подрядчик, в лице ________________________________________________________________, дей­ствующего на основании _________________________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – Стороны, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «__» __________ _________ г.

№ ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: ПС 110/20 кВ «Северная 110 кВ», расположенному по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д.3, территория ПС 330 кВ №4 «Северная».

1.2. Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение № 1).

1.3. Стоимость Работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение № 2).


2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ является твердой, не подлежащей дальнейшей индексации, и в соответст­вии со Сметой составляет __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп.), в том числе НДС ( __ %) __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп).

2.2. По настоящему Договору Заказчик вправе в счет последующей оплаты перечислить Подрядчику аванс в размере __________ руб. ___ коп. (________________________ руб. ____________ коп.), в том числе НДС (_____%) __________ руб. ___ коп. (__________________________ руб. ____________ коп), что составляет ______% (не более 15%) от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. Сумма аванса индексации не подлежит.

2.3. Изменение стоимости Работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.

2.4. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.

2.5. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ, выставляемых счетов и счетов-фактур. Размер оплаты уменьшается на сумму выплаченного аванса до полного его погашения.

2.6. Окончательный расчет по оплате производится после передачи Заказчику согласованной со всеми согласующими инстанциями проектной документации.

2.7. Предельный срок исполнения Заказчиком обязательства по оплате за выполненные Подрядчиком по настоящему Договору Работы равен двум месяцам с момента подписания документа, свидетельствующего об окончании Работ по настоящему Договору.

2.8. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

2.9. Заказчик вправе задержать оплату Работ до устранения недостатков, выявленных при приемке Работ.

2.10. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.


3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Обязанности Заказчика:

3.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

3.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней передать Подрядчику исходные данные для выполнения работ по договору в соответствии с определенным Заказчиком перечнем документов.

3.1.3. Обеспечить финансирование производства Работ.

3.1.4. Осуществить приемку результатов Работ.


    1. Обязанности Подрядчика:

3.2.1. Выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием и в сроки, установленные Календарным планом выполнения и финансирования работ (Приложение № 3).

3.2.2. Выполнить согласования и защиту разработанной документации в согласовывающих инстанциях.

3.2.3. Приостановить выполнение работ в случае неизбежности получения отрицательного результата, поставив в известность Заказчика в срок до 5 (пяти) календарных дней после приостановления работ.

3.2.4. За свой счет и в сроки, согласованные Сторонами, устранить недостатки в проектной документации, выявленные в процессе ее согласования с соответствующими ведомствами и организациями или в процессе осуществления строительно-монтажных работ, в случае, если возникновение указанных недостатков вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Подрядчик.

3.2.5. Не передавать результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика.

3.2.6. Разработать проектную документацию в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, что должно быть удостоверено записью ответственного за разработку лица (Главного инженера проекта и т.п.) и передать разработанную документацию Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе.

3.2.7. В случае увеличения сроков выполнения Работ, связанных с непредвиденными обстоятельствами, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика письменно с приложением подтверждающих документов. В этом случае стороны подписывают акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству по форме КС-18.

3.2.8. Выполнять правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности, установленные государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах.


4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соот­ветствии с настоящим разделом и Календарным планом выполнения и финансирования работ (Приложение № 3).

4.1.1. Начало Работ: не позднее «__» __________ _________ г.

4.1.2. Окончание Работ: не позднее «__» __________ _________ г.


4.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору (здесь и по тексту Договора срок (и) выполнения Работ –включает в себя начальный, промежуточный (сроки промежуточных работ) и конечный срок выполнения Работ, если иное прямо не оговорено).

4.3. Через 1 (один) месяц после начала проектирования Подрядчик предоставляет Заказчику генплан в формате 1:500 с экспликациями и технико-экономическими показателями, схему расположения проектируемого объекта М 1:2000 с пояснительной запиской.


  1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационных вопросов, приемку выполненных работ является: Заместитель директора по строительству Ястребов Андрей Львович или лицо им назначенное.

5.2. Ответственным со стороны Заказчика за решение технических вопросов является: Заместитель генерального директора по технической политике Кондратьев Александр Геннадьевич или лицо им назначенное.

5.3. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ _________________________________________________ или лицо им назначенное.

5.4. По выполнению Работ Подрядчик представляет Заказчику на согласование проектную документацию.

5.5. По окончании Работ Подрядчик передает Заказчику согласованную со всеми согласующими инстанциями документацию, в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе, в том числе все документы, полученные (разработанные) Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, по накладной, а также акт о выполненных работах в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру.

5.6. Заказчик подписывает акт о выполненных работах в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его получения или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

Основанием для отказа в приеме Работ является, в том числе, несоответствие разработанной документации государственным нормам, правилам и стандартам, отсутствие согласований в соответствующих согласующих инстанциях, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

Датой подписания документов считается дата подписания Заказчиком, который и заполняет соответствующую графу.


  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) % от стоимости Работ по Договору. Общий срок начисления указанных пеней не может превышать 3 (трех) месяцев со дня нарушения Подрядчиком условий Договора.

6.2. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 30 (тридцати) дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты, в дополнение к п. 6.1. Договора, штрафа в размере 10 (десяти) % от стоимости невыполненных Работ.

6.3. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 60 (шестидесяти) дней, Заказчик дополнительно к санкциям, оговоренным в п.п. 6.1., 6.2. настоящего Договора, вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пяти) % от стоимости невыполненных Работ.

6.4. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по настоя­щему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), общий срок начисления которых не может превышать 3 (трех) месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

6.5. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.

6.6. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

6.7. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые возникли помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть и предотвратить, и мешающих Сторонам выполнить все или некоторые обязательства, оговоренные в настоящем Договоре.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, время, определенное для выполнения обязательств Сторонами, переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при этом ни одна из Сторон не вправе выдвигать по отношению к другой Стороне требования компенсации за понесенные в связи с таким расторжением убытки.

7.3. Сторона, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону о возникновении и предполагаемой длительности обстоятельств, препятствующих выполнению взятых на себя Сторонами обязательств в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств, а также в течение 7 (семи) рабочих дней со дня указанного уведомления предоставить другой Стороне доказательства обращения в компетентный орган, либо организацию за подтверждением факта наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Соответствующая справка компетентного органа или организации должна быть представлена Стороной, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, в течение 20 (двадцати) дней с момента наступления указанных обстоятельств.

7.4. В случае не предоставления одной Стороной другой Стороне указанных в п. 7.3. настоящего Договора доказательств, соответствующая Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.5. Прекращение обязательств какой-либо из Сторон по настоящему Договору в связи с любыми обстоятельствами, перечисленными в п. 7.1. настоящего Договора, не влияет на необходимость исполнения соответствующей Стороной своих обязательств, не затронутых действием указанных обстоятельств, и такая Сторона, а также ее правопреемники несут полную ответственность за неисполнение указанных обязательств.

7.6. Указанные в п. 7.1 настоящего Договора обстоятельства не могут являться основанием для освобождения одной из Сторон от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если они не делают исполнение обязательств невозможным, а затрудняют такое исполнение или лишают Сторону выгод, на которые она могла рассчитывать при заключении настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

8.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

8.3. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, помимо предусмотренных п. 7.2. настоящего Договора, являются:

- просрочка Заказчиком оплаты выполненных по настоящему Договору Работ на срок свыше 90 (девяноста) календарных дней или возбуждение в отношении Заказчика процедуры банкротства;

- просрочка Подрядчиком начала исполнения настоящего Договора, либо выполнение Работ настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

- просрочка Подрядчиком сроков выполнения Работ на срок свыше 30 (тридцать) календарных дней, возбуждение в отношении Подрядчика процедуры банкротства; лишение (прекращение срока действия) лицензий, а также отсутствие (отзыв) выданных СРО свидетельств о допуске к работам (исключение из СРО), необходимых Подрядчику для исполнения обязательств по Договору;

- отступления Подрядчика от условий Договора или иные недостатки результата работ, которые не устранены в течение 10 (десяти) дней, либо являются существенными или неустранимыми.

8.4. Сторона, принявшая решение об отказе от исполнения настоящего Договора, направляет письменное уведомле­ние другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого срока расторжения с обоснованием причин расторжения.


9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

10.4. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одина­ковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.

10.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

10.6. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

11. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Заказчик:

ОАО «СПбЭС», ИНН 7826074344, КПП 781001001.

Юридический адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, лит.А .

Тел.: Факс: e-mail:

р/с ____________________________ в __________________;

к/с ____________________________, БИК _______________.

ОКПО _______________________________, ОКОНХ ____________________________.

Подрядчик:

____________________________, ИНН _________________КПП__________________.

Адрес по учредительным документам: __________, фактический адрес: ____________,

Тел.:_____________________________Факс:____________________________________.

р/с _____________________________в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО _______________________________, ОКОНХ ____________________________.

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок с даты изменения.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Техническое задание.

2. Смета.

3. Календарный план выполнения и финансирования работ.


ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

ОАО «СПбЭС»


Генеральный директор


/_____________/М.С. Воронков _________ /_____________/

М.П. М.П.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Похожие:

Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв» iconКонкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по монтажу источника бесперебойного питания для нужд филиала ОАО «со еэс»
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по монтажу источника бесперебойного питания
Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв» iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4»
Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок открытого запроса предложений
Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв» iconС. Г. Титов «06» апреля 2012 года
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора подряда на выполнение строительно-монтажных...
Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв» iconКонкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на разработку проекта «создание системы дистанционного контроля автоматической
На право заключения договора на разработку проекта «создание системы дистанционного контроля автоматической диагностики и управления...
Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв» iconКонкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение
Для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение: проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту,...
Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв» iconКонкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение
Для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение: проектно-изыскательских работ по строительству и...
Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв» iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция
Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок открытого запроса предложений
Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв» iconКонкурсная документация конкурс №036/ДЯмбург/7-0038/07. 04. 11/К
...
Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв» iconКонкурсная документация Открытый запрос предложений на право заключения договора для нужд спб гау «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
Открытый запрос предложений на право заключения договора для нужд спб гау «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» на выполнение...
Конкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв» iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договоров на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница