Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4»




Скачать 281.95 Kb.
НазваниеТехническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4»
страница2/3
Дата23.12.2012
Размер281.95 Kb.
ТипТехническое задание
1   2   3

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании протокола согласования договорной цены (приложение №3 к настоящему договору) и составляет _______ (_______________) рублей, кроме того, НДС (18%) в сумме ____ (___________) рубля. Всего: ______ (___________) рубля.

2.2. В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты.

2.3. В случае не предоставления документов, подтверждающих выполнение определенных в приложении №1 к настоящему Договору видов работ Заказчик вправе уменьшить стоимость работ соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем небыли представлены документы, подтверждающие выполнение таких видов работ.

2.4. Оплата работ по настоящему Договору производится за фактическую выполненную работу после подписания без разногласий Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и не ранее предъявления Подрядчиком соответствующих счет-фактур.

2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, который указан в настоящем Договоре.

2.6. Подрядчик обязуется выставить Заказчику счет-фактуру соответствующую положениям ст.169 НК РФ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выполнения работ. В случае если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо содержание счет-фактуры не соответствует требованиям ст.169 НК РФ Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к в вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счет-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы НДС.


3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сроки выполнения работ, а в случае поэтапного выполнения работ сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в календарном плане работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

3.2.1. Подрядчик в день завершения работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, согласованный акт выбора земельного участка (и приложений к нему), а так же акт сдачи-приемки выполненных работ, с приложением 4 (Четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экз.), а также т.ч. 1 (Один) экз. в электронном виде СD или DVD в формате AutoCAD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

3.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Истечение гарантийного срока в этом случае приостанавливается в момент получения Подрядчиком извещения и продлевается соответственно на период устранения дефектов, в течение которого Заказчик не мог использовать результат выполненных работ. В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных дефектах и стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.

3.5. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

3.6. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.7. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

3.9. При предъявлении окончательного акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

3.9.1. Экспертное Заключение по выполненным проектным работам, согласованное директором и главным инженером производственного отделения Березниковские электрические сети;

3.9.2. Техническое задание на выполнение СМР по проектируемому объекту, согласованное с производственным отделением Березниковские электрические сети (в части объемов выполняемых работ, а также ведомости оборудования и материалов).


4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ требуется допуск СРО, предоставить такой допуск Заказчику.

4.1.2. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего договора.

4.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.4. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.5. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком и с инспектирующими органами, компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

4.1.6. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.7. Получить по разработанной документации положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

4.1.8. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ

4.1.9. По требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в установленный срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

4.1.10. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.

4.1.11. В максимально короткие сроки и за собственный счет устранять недостатки разрабатываемой документации.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Досрочно выполнить работы по Договору или отдельному этапу и передать результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего договора;

4.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в согласовании готовой документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

4.3.3. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.

4.3.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случае утраты возможности дальнейшего финансирования работ по договору, выполнение работ с отступлением от графика, не соответствия качества требованиям Стандартов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.


5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, в чем бы они не выражались, связанные с ненадлежащим выполнением документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе объектов электросетевого хозяйства, реконструируемых на основе документации.

5.4. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

5.5. В случае отказа Заказчика от договора вследствие недобросовестного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, указанных в п.п 9.3. настоящего договора, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 15 % от общей стоимости работ, указанной в п.п 2.1 настоящего договора.

5.6. В случае расторжения настоящего договора по вине Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с расторжением настоящего договора, а также расходы, которые Заказчик может понести при обращении к иной организации по поводу выполнения работ, указанных в п.п. 1.1. настоящего договора.

5.7. В случае отказа Подрядчика от исполнения настоящего договора, независимо от причины отказа, Подрядчик обязуется вернуть все ранее уплаченные Заказчиком денежные средства, в том числе и за работы выполненные на день отказа.

5.8. Подрядчик обязуется уплатить начисленные пени в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

5.9. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.


6. Порядок разрешения споров

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления.

6.4. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления (решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат") или в Арбитражном суд Пермского края по выбору Заказчика.


7. Форс-мажорные обстоятельства

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

    2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 10 (десяти) дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

    3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.


8. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ

8.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные заказчику принадлежат Заказчику с момента подписания акта приема передачи выполненных работ (этапов работ).

8.2. Все права на результаты творческой деятельности созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору принадлежат Заказчику.

8.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.


9. Изменение, прекращение и расторжение Договора

9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

- если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми

    • задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

    • исключения Подрядчика из членов саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством РФ, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

9.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

1   2   3

Похожие:

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4» iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция
Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок открытого запроса предложений
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4» iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений Предмет запроса: право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту Филиала «Челябэнерго»
Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе конкурсных заявок
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4» iconКонкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв»
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная...
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4» iconНа право заключения договора
Участники) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее запрос предложений) на право заключения Договора...
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4» iconУведомление о внесении поправок в Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения Договора на оказание услуг по разработке проекта
Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения Договора на оказание услуг по разработке проекта монтажа...
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4» iconТехническое задание к договору на выполнение работ по разработке и проведению экспертизы Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов, принадлежащих ООО «Автозаводская тэц»
В составе общества с ограниченной ответственностью «Автозаводская тэц» эксплуатируются
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4» iconУведомление о проведении открытого запроса предложений №159/12 10
Плас) и проведению по ним экспертиз промышленной безопасности для нужд Воркутинской тэц (9 шт.) и Сосногорской тэц (2 шт.) для нужд...
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4» icon1. 1 Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений 13
«Техническое сопровождение удаленным доступом блока пгу пермской тэц-6» для нужд Филиала ОАО «тгк-9» «Пермский»
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4» iconЗакупочная документация для проведения открытого запроса предложений без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку
Закупочная документация для проведения открытого запроса предложений без предварительного квалификационного отбора на право заключения...
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция двухцепной вл-110 кВ «тэц-2 тэц-4» iconОткрытый запрос предложений
Участники) к участию в процедуре открытого одноэтапного запроса предложений (далее — Запрос предложений) на право заключения договора...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница