Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение




НазваниеКонкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение
страница7/8
Дата08.09.2012
Размер1.03 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»


Юридический и почтовый адрес: 630008 г.Новосибирск, ул. Добролюбова, 111

Фактический адрес: 630009 г.Новосибирск, ул. Никитина 20/2

ИНН 5405100316

КПП 540501001

р/счет 40201810200000100045

УФК по Новосибирской области (УФиНП НСО, ГБУ НСО ТУАД л/сч. 160020021)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК

БИК 045004001

Исполнитель:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложения к Контракту:

1. Задание на выполнение работ.


Заказчик: Исполнитель:

м.п. м.п


Приложение № 1

к государственному контракту

№_____ от «__»_______2008г.


Утверждаю

Начальник ГБУ НСО ТУАД


______________ К.Г. Громенко


«____» ______________2008 г.


ЗАДАНИЕ


на выполнение работ по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д

«Новосибирск – Кочки - Павлодар» км 258+485 в Краснозерском районе


1. Основание для разработки

План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

2. Исходные данные для проектирования

Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП.

3. Необходимость выполнения инженерных изысканий

Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

4. Основные технико-экономические показатели:

- категория дороги

- адрес работ , км

- диаметр и длина существующей трубы, м - ширина земляного полотна, м

- ширина проезжей части, м

- тип дорожной одежды

- материал покрытия



III

258+485 (уточняется проектом)

1,5 / 16,2


12


7

капитальный

асфальтобетон

5. Расчетные нагрузки

АII, НК 80

6. Год ремона

2009 год

7. Метод определения стоимости.

Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

8. Особые условия проектирования

В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов.

Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).

Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:

- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

9. Необходимость проработки вариантов

Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта. При вариантном сравнении предусмотреть комбинированную конструкцию водопропускной трубы с применением гофрированного металла.

10. Срок выдачи рабочего проекта

I этап (80%- Изыскательские работы, рабочий проект) – 25.03.2009 г.

II этап (20% - необходимые согласования и экспертизы) – 25.04.2009 г.


ЗАКАЗЧИК: СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ПСД и Ц____________________


Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________


ПРОЕКТ (Лоты №2-4)


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

по ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений Новосибирской области


г.Новосибирск «____» ___________ 2008г.


Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющий лицензию _______________________________ от __________ 200__ года и лицензию _______________________________ от ____________________ 200__ года, в лице__________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» от 24.12.07 г. №191-ОЗ (с изменениями) и результатами конкурсного размещения госзаказа (протокол (рассмотрения/оценки и сопоставления) заявок на участие в конкурсе от __________2008г. № ___) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Заданием принимает на себя выполнение проектно-изыскательских работ (далее работ) по разработке рабочего проекта на ремонт автомобильной дороги _____________________________________________.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом Контракта, определяются Заданием на проектирование (Приложение № 1).

1.3. Сроки выполнения этапов и окончания работ по настоящему Контракту определены Заданием на проектирование (Приложение № 1).

1.4. Если в процессе выполнения работ выясняется неполнота или некачественность исходных данных, Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика, после получения извещения об этом, Заказчик обязан в течение 10-ти дней рассмотреть вопрос о предоставлении исходных данных или прекращении работ.


2. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту твердая и составляет ______________ (___________________________________) рубля 00 коп., в том числе НДС.

Объём ассигнований на 2009 составляет _______(____________) рублей ____ коп. с учетом НДС.

2.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Проектно-сметная документация для нужд дорожно-строительного комплекса».

2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту в соответствии с объёмами и формами поступающего Заказчику финансирования. Оплата производится поэтапно.

2.4. Заказчик при наличии бюджетных ассигнований вправе после подписания настоящего Контракта перечислить Исполнителю аванс в размере до 30% от стоимости работ по Контракту, но не более стоимости изыскательских работ, указанных в Приложении №1. Окончательная приемка и оплата производится после сдачи работ, объём и сроки выполнения которых определены в Задании на проектирование (Приложение №1), а также после передачи Заказчику ГРО на местности с составлением акта приемки-передачи.

Аванс выплачивается на основании счета и письменной заявки, согласованной Заказчиком. При этом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика представления последним безотзывной банковской гарантии или передачи в залог денежных средств в форме вклада (депозита), обеспечивающих возврат Заказчику суммы аванса (его части) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, если данное неисполнение наступило вследствие умысла, грубой неосторожности Исполнителя (в т.ч. противоправных действий Исполнителя).

2.5. Основанием для оплаты выполненных работ (этапа работ) является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактура.

2.6. При неполучении Исполнителем от Заказчика оформленного акта или мотивированного отказа от принятия работ (этапа работ) по истечении 30-ти дней с момента получения акта Заказчиком, работа считается принятой и, в этом случае, основанием для оплаты служит односторонний акт сдачи-приемки, составленный Исполнителем.

2.7. Оплата выполненных и принятых работ (этапа работ) по Контракту производится в течение 30-ти дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки выполненных работ.

2.8. При исполнении контракта, в случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных контрактом работ, но не более чем на десять процентов объема. При этом, по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену контракта соответственно объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    1. Заказчик обязан:

  • обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

  • осуществлять контроль за сроками выполнения этапов работ, окончания работ по настоящему контракту и представления Заказчику готовой проектно-сметной документации;

  • принять от Исполнителя проектно-сметную документацию, выполненную в соответствии с Заданием(ями) на проектирование .

  • в срок не более, чем 10 рабочих дней произвести проверку представленной проектно-сметной документации на правильность принятия технических решений и соответствия предусмотренных объемов работ и чертежей, и возвратить проверенный экземпляр Исполнителю. В случае обнаружения неточностей в проектно-сметной документации Заказчик направляет Исполнителю замечания в письменном виде с указанием даты устранения. В этом случае Исполнитель после устранения замечаний направляет один экземпляр проектно-сметной документации в адрес Заказчика повторно для рассмотрения в порядке, указанном выше.

    1. Исполнитель обязан:

  • выполнить работы в предусмотренные настоящим Контрактом сроки;

  • обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующими нормативными документами в строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, МДС) и заданием на проектирование;

  • представить на рассмотрение и утверждение Заказчику варианты конструкции дорожной одежды, сооружения, конструкции труб и т.д. с подсчитанными по укрупненным расценкам (ориентировочно) стоимостью;

  • получить необходимые, предусмотренные требованиями законодательства РФ согласования и экспертные заключения на ПСД (включая согласования компетентных государственных и надзорных органов);

  • при отступлении от соответствующих норм или задания на проектирование устранить допущенные ошибки самостоятельно и за свой счет в указанные Заказчиком сроки;

  • провести корректировку проектной документации по замечаниям экспертизы за счет собственных средств;

  • сметы выполнить в ТЕР-2001 с пересчётом сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

Исполнитель обязан представить на проверку Заказчику один экземпляр разработанной проектно-сметной документации.

  • Приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении работ по Контракту Исполнитель представляет Заказчику отчет по инженерным изысканиям и сбору исходных данных в количестве 2-х экземпляров и готовую проектно-сметную документацию в количестве 5-ти экземпляров на бумажных носителях, отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ) и один экземпляр в электронном виде (СD диск), акт сдачи-приемки и счёт-фактуру.

4.2. Заказчик не позднее 30-ти дней после получения проектно-сметной документации от Исполнителя, обязан подписать акт сдачи-приемки или предоставить мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения.

4.4. По истечении срока, указанного в п.4.2, работы считаются принятыми и должны быть оплачены в соответствии с пунктами 2.1, 2.5, 2.6, 2.7 настоящего Контракта.

4.5. В случае досрочного выполнения работ и представления ПСД в полном объеме Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене при наличии лимитов финансирования.

4.6. Если в процессе выполнения работы (в т.ч. при проведении инженерных изысканий) выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы (в т.ч. по заданному направлению или по существующему плану трассы, месторасположению объекта), Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом письменно в известность Заказчика в 10-ти дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в 10-ти дневный срок с момента уведомления Заказчика о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. В случае продолжения работ Стороны вправе внести соответствующие корректировки в Контракт (в т.ч. в наименование объекта) и при сохранении общего объема работ изменить адреса работ, что оформляется дополнительным соглашением Сторон. При прекращении работ по Контракту Исполнитель передает Заказчику проектно-сметную документацию в объёме, выполненном на момент прекращения работ, в количестве 2-х экземпляров на бумажных носителях.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные ей убытки. Убытки возмещаются по ценам, существующим на день фактического возмещения ущерба.

5.2.Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую разработку проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства (реконструкции, капитального ремонта и ремонта), а также в процессе эксплуатации объекта.

5.3.При обнаружении Заказчиком в проектно-сметной документации или изыскательских работах недостатков и ошибок (в том числе арифметических) Исполнитель обязан безвозмездно переделать работу, а также возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе за недостатки, обнаруженные в ходе строительства и эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации и изыскательских работ. Расчёт стоимости убытков производит Заказчик.

В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации и/или изыскательских работах, выявленных в процессе строительства (реконструкции, капитального ремонта и ремонта) объекта Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от общей стоимости работ по контракту за каждый случай обнаружения недостатков.

Недостатками считаются:

-несоответствие закрепления ГРО на местности – схеме закрепления трассы;

-несоответствие фактического высотного положения реперов - ведомости реперов;

-отсутствие в проектно-сметной документации проектных данных (угла пересечения оси трубы или другого искусственного сооружения с осью трассы, высотного положения, линейной привязки точек закрепления и т.д., т.е. тех параметров, без которых невозможно на местности отремонтировать или построить объект строительства (реконструкции, капитального ремонта, ремонта);

-несоответствие проектных данных (или любых других, отражаемых в ПСД данных) продольного профиля, поперечных профилей, отгонов виражей, ведомостей параметров верха проектных поперечников, характеристики грунтов по влажности, проектных объемов – фактическим на местности, отсутствие взаимосвязи между указанными данными;

-отсутствие необходимых согласований с владельцами коммуникаций, актов выбора земельных участков под автомобильную дорогу и сооружений на ней;

- ошибки расчетов (в т.ч. арифметические);

-иные недостатки, повлекшие приостановку работ (СМР).

5.4.Исполнитель уплачивает Заказчику штраф (помимо подлежащего уплате согласно п.5.3 контракта) в размере 5% от общей стоимости работ по контракту в случае, если недостатки в проектно-сметной документации (в том числе указанные в п.5.3. контракта), выявленные после сдачи ПСД Заказчику по акту сдачи-приемки работ, повлекли изменение (корректировку) сметной стоимости объекта.

5.5. В случае, если недостатки в ПСД и произведенных изыскательских работах, обнаруженные в ходе производства работ, выполняемых подрядной организацией на основе ПСД и данных изыскательских работ, повлекли приостановку, прекращение работ данной подрядной организации на срок более чем 7 дней, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан: безвозмездно переделать ПСД и произвести необходимые изыскательские работы в указанные Заказчиком сроки, возместить убытки Заказчику, в т.ч. предъявленные подрядной организацией Заказчику, уплатить штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему контракту. При этом убытки взыскиваются в полной сумме сверх штрафа.

5.6. Заказчик при оплате выполненных работ удерживает из общей стоимости работы:

-0,2 % от общей стоимости работы по контракту за каждый день просрочки сдачи работ (этапов) за нарушение сроков выполнения работ, указанных в Задании на проектирование (Приложение № 1);

-5 % от общей стоимости работы по контракту – за ненадлежащее составление ПСД или выполнение изыскательских работ.

5.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту в установленные сроки Исполнитель обязан уплатить Заказчику по его требованию проценты на сумму аванса, перечисленного Заказчиком Исполнителю согласно п.2.4. Контракта. Размер процентов устанавливается в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Уплата процентов производится за период: с даты зачисления аванса на расчетный счет Исполнителя до даты исполнения обязательств по Контракту, либо до даты возврата аванса в случае расторжения контракта.

5.8. Заказчик несет ответственность за невыполнение условий Контракта в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу по данному Контракту.

5.10. Уплата неустойки (штрафа) и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от обязанности в указанный Заказчиком срок устранить недостатки (откорректировать) ПСД за свой счет, а при необходимости – провести повторную экспертизу. Срок устранения недостатков указывается Заказчиком в претензии.

5.11. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка.

Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 10-ти дневный срок с момента ее получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области в установленном законом порядке.


6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Заказчик и Исполнитель (Стороны) не несут имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение работ по настоящему Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), к которым относятся: пожары, стихийные бедствия, войны, блокады и прочие обстоятельства непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

6.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна известить о них в 3-х дневный срок в письменном виде другую Сторону.

6.3. Если Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону в срок, указанный в пункте 6.2, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается на время действия указанных обстоятельств, о чем стороны заключают письменное соглашение.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся только по письменному соглашению сторон в порядке, установленном законодательством РФ.

7.2. Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.

7.3. Заказчик имеет право в судебном порядке отказаться от исполнения Контракта в случае:

- превышения Исполнителем сроков выполнения работ более, чем на 30 дней от установленного срока

- при необеспечении требуемого качества проектно-сметной документации.

Заказчик за 14 дней до намечаемой даты прекращения контракта направляет Исполнителю уведомление о намерении расторгнуть контракт в судебном порядке. При расторжении Контракта в соответствии с данным пунктом, расходы Исполнителю, понесенные последним по настоящему Контракту, Заказчиком не возвращаются.

7.4. При расторжении или отказе от Контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне фактически понесенные расходы.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Право собственности Заказчика на выполненную по настоящему Контракту проектно-сметную документацию наступает после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Передача информации, относящейся к предмету Контракта, возможна только с согласия Заказчика.

8.3. В случае изменения юридического, фактического адреса и платежных реквизитов, Стороны обязаны предупредить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами и до «__»_______200__ г. Срок истечения Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств.

9.2. Контракт составляется в 3-х экземплярах (2 экземпляра – Заказчику, 1 экземпляр – Исполнителю), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение
Для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение: научно-исследовательских и опытно-конструкторских...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение
Для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение: проектно-изыскательских работ по строительству и...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание асту рэс распределителей сети 6-20 кВ с телемеханизацией (ТИ, тс, ту) ртп ОАО «оэк»
Исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания»
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация будет выдаваться по адресу ОАО «огк-5»
Москва, 4-й Сетуньский пр-д, 10-а, стр. 2, являющийся Заказчиком, настоящим извещением приглашает Вас к участию в открытом конкурсе...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconДокументация об аукционе для участия в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение
Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconПротокол №35/2 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Конкурсная комиссия Центрального района Санкт-Петербурга по проведению в 2012 году конкурсных процедур на право заключения договоров...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация открытого
Оао «Набережночелнинская теплосетевая компания» (далее – Заказчик) приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ОАО «оэк» Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
Исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания»
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг для нужд гаоу впо мгиит имени Ю. А. Сенкевича наименование открытого
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договоров на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница