Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение




НазваниеКонкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение
страница6/7
Дата08.09.2012
Размер0.7 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7

Форма 6




Опыт: выполненные работы (услуги)




Общий объем выполненных работ (услуг):

(в действовавших ценах)


в 2005 г. _______________млн.руб.


в 2006 г. _______________млн.руб.


в 2007 г. _______________млн.руб.


№ п/п

Наименование объектов (услуг)

Заказчик

Виды выполняемых работ

Дата начала и окончания работ (услуг)

Стоимость работ (услуг)

1

2

3

4

5

6

























































Приложение: Буклеты, статьи, отзывы заказчиков, книги и другие документы, подтверждающие опыт организации её способность выполнять соответствующие работы с высоким качеством и в сжатые сроки.


_________________________Руководитель организации

М.П.

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение научно-исследовательской опытно-конструкторской работы


г. Новосибирск

___________________ 2008 г.



Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________ именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________________, действующего на основании доверенности № ____ от «___» ___________ 200_ г. и лицензии ____________________________ от «___» ____________ 200_ г., с другой стороны, в соответствии с Законом Новосибирской области от 24.12.2007 №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», приказом ДТиДХ Новосибирской области от 25.09.2008 г. №61, протоколом (рассмотрения / оценки и сопоставления) заявок на участие в открытом конкурсе №___ от «___» ____________ 2008 г., приказом ГБУ НСО ТУАД о размещении госзаказа у единственного исполнителя от «___» _____________ 2008 г. №_____, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение научно-исследовательской опытно-конструкторской работы «__________________________________».

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе, являющейся предметом Контракта, определяются Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1).

1.3. Сроки выполнения работ определены Техническим заданием (Приложение №1). В случае задержки в сроках окончания работ не по вине Исполнителя срок действия Контракта продлевается, что оформляется дополнительным соглашением.

1.4. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания и оформляется Актом сдачи-приемки.


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ


2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту твёрдая и составляет _______(________) рублей ____ коп., в том числе НДС

Плановый объем финансирования на 2008 год составляет _____(_______) рублей ___ коп., в том числе НДС.

Плановый объем финансирования на 2009 год составляет______(_______) рублей ___ коп., в том числе НДС.

2.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «НИОКР для нужд дорожно-строительного комплекса».

2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту в соответствии с объёмами и формами поступающего Заказчику финансирования.

2.4. Основанием для оплаты является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет-фактура.

2.5. Оплата выполненных и принятых работ по Контракту производится в течение 30-ти дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки.


3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1.  Выполняемая работа, подлежащая сдаче Исполнителем Заказчику, определена Техническим заданием. Все изменения Технического задания, сметы и стоимости работ по Контракту оформляются дополнительными соглашениями к настоящему контракту в установленном законодательством порядке.

3.2. При завершении общего объема работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных работ в трёх экземплярах с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной Техническим заданием и условиями Контракта.

3.3. Заказчик в течение двух недель со дня получения от Исполнителя Акта сдачи- приёмки выполненных работ и отчётных документов, указанных в Техническом задании настоящего Контракта, обязан подписать Акт сдачи-приёмки. При наличии замечаний, Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приёмки выполненной работы по причине несоответствия Техническому заданию или иным условиям Контракта. Доведение выполненных работ до уровня, установленного Техническим заданием, производится Исполнителем за свой счёт.

3.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы согласно п. 2.1 настоящего Контракта.

3.5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок после приостановления работы.

В этом случае, стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. При этом, Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.

3.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если другой стороной допущено нарушение обязательств, указанных в п. 4.2 настоящего Контракта. Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в письменном виде с указанием мотивов принятого решения в течение 10 дней со дня выявления нарушений. В остальных случаях настоящего Контракта расторжение производится в соответствии с законодательством.

3.7. В случае расторжения Контракта Заказчиком возмещение расходов, понесённых сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Контракте, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством (статьи 401, 777 и главы 59 ГК Российской Федерации).

4.2. В случаях отступлений от Технического задания, ухудшающих качество выполняемых работ, Заказчик вправе потребовать безвозмездного исправления указанных недостатков в установленный Заказчиком срок.

При нарушении сроков сдачи выполненных работ Заказчик вправе уменьшить стоимость работ до 5% от общей стоимости работ, в том числе: при просрочке до 5 календарных дней – 2%; до 10 календарных дней – 3%; до 30 календарных дней -4%, свыше 30 календарных дней – 5%, а также вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, если вследствие просрочки исполнения работы перестали представлять интерес для Заказчика.

4.3. В случае отступления от иных условий Контракта (ненадлежащее оформление или некомплектность документации, нарушение конфиденциальности, передача созданной технической продукции или её отдельных самостоятельных частей третьим лицам и т. п.) объем принятых работ уменьшается на 20 % от стоимости работ по Контракту.

4.4. Споры по Контракту, разрешаются в установленном порядке с обязательным соблюдением претензионного порядка решения споров.

Претензии должны быть рассмотрены сторонами в 15-дневный срок с момента получения претензии.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области.


5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Право собственности на создаваемую по настоящему Контракту продукцию принадлежит Заказчику. Заказчик и Исполнитель обеспечивают охрану созданной интеллектуальной собственности.

5.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его выполнения и полученным результатам.


6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА


6.1. Срок действия Контракта: начало – с момента подписания Контракта;

окончание в полном объеме – «__» _______ 2009 года, но до полного исполнения обязательств.


7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН


Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2.

ИНН: 5405100316

КПП: 540501001

Р/сч 40201810200000100045

УФК по Новосибирской области (УФиНП НСО, ГБУ НСО ТУАД л/сч. 160020021)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. НОВОСИБИРСК

БИК: 045004001

телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60


Исполнитель:


8. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:


  1. Техническое задание




ИСПОЛНИТЕЛЬ:


____________________

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД


__________________ К.Г. Громенко

М.П.

Приложение №1

к Государственному контракту

№_______ от ______________200__г.


Техническое задание


1. Наименование работ: Создание системы видеофиксации работы подрядчика при приемке работ по содержанию автомобильных дорог.

2. Исполнитель: определяется на конкурсной основе

3. Заказчик: ГБУ НСО ТУАД.

4. Основание для реализации контракта. Закон Новосибирской области №191-ОЗ от 24 декабря 2007г. «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», протоколом (рассмотрения / оценки и сопоставления) заявок на участие в открытом конкурсе №___ от «___» ____________ 2008 г.

5. Исходные данные:

- Регламент работы отдела эксплуатации, капитального ремонта и ремонта ГБУ НСО ТУАД.

6. Состояние проблемы (вопроса): В настоящее время, при освидетельствовании и приемке работ куратором никакие документальные материалы не используются, что периодически вызывает разногласия с подрядными организациями по качеству содержания и выполненным работам.

7. Цель работы: Создание аппаратно-программного комплекса видеофиксации работы подрядной организации при приемке работ. Обоснование технических и программных средств. Разработка технологии работы и организации хранения данных. Поставка тестового аппаратно-программного комплекса.

8. Содержание работы:

Должны быть реализованы следующие сегменты системы:

8.1 Создание, либо обоснование аппаратно-программного комплекса, включающего в себя:

- Видеокамеру дистанционного наблюдения за дорогой;

- Контроллер обработки информации с энергонезависимой памятью;

- Систему монтажа видеокамеры на лобовое стекло автомобиля;

- Систему передачи данных с видеокамеры в мобильные носители информации;

- Систему управления камерой с визуальным контролем фиксируемой информации;

- Систему питания от бортовой сети автомобиля;

8.2 Разработка технологии передачи и хранения данных:

- Передача данных с мобильных носителей информации внутреннему аудитору ГБУ НСО ТУАД;

- Создание системы регистрации данных;

- Создание технологии хранения и поиска данных.

8.3 Поставка тестового аппаратно-программного комплекса

8.4 Обучение пользователей системы.

9. Конечные результаты работы.

Передаче заказчику подлежит:

- Аппаратно-программный комплекс, в комплекте;

- Описание технологии работы с данными;

- Руководство пользователя системы.

10. Требования к представляемой продукции: Система должна обеспечивать:

10.1 Запись видео дорожной обстановки с характеристиками:

- Цветность камеры - Цветная

- Разрешение записи, пикс не менее - VGA, 640 х 480

- Скорость записи, кадров/с – не менее 25

- Чувствительность, lux - не менее 0.5

10.2 Запись звуковых заметок куратора и голосовой служебной информации.

10.3 Время непрерывной записи - не менее 20 часов

10.4 Возможность использования сменных носителей информации

10.5 Стойкость к вибрациям в автомобиле

10.6 Возможность осуществления съемки в любом направлении

10.7 Возможность контроля записываемого изображения

10.8 Диапазон рабочих температур от -10°С до +50°С

11. Права сторон: Право собственности на созданную систему и исключительное право на созданные при выполнении Контракта методики и технологии принадлежат Заказчику.

12. Условия приемки работ: Акт сдачи-приемки.

13. Сроки выполнения работ:

Начало: С момента подписания договора;

Окончание: «25» декабря 2008 г.



Заказчик:

Начальник ГБУ НСО ТУАД


________________К.Г. Громенко






Подрядчик:












1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение
Для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение: проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту,...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение
Для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение: проектно-изыскательских работ по строительству и...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание асту рэс распределителей сети 6-20 кВ с телемеханизацией (ТИ, тс, ту) ртп ОАО «оэк»
Исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания»
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация будет выдаваться по адресу ОАО «огк-5»
Москва, 4-й Сетуньский пр-д, 10-а, стр. 2, являющийся Заказчиком, настоящим извещением приглашает Вас к участию в открытом конкурсе...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconДокументация об аукционе для участия в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение
Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconПротокол №35/2 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Конкурсная комиссия Центрального района Санкт-Петербурга по проведению в 2012 году конкурсных процедур на право заключения договоров...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация открытого
Оао «Набережночелнинская теплосетевая компания» (далее – Заказчик) приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения...
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация об открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ОАО «оэк» Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
Исполняющий обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания»
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг для нужд гаоу впо мгиит имени Ю. А. Сенкевича наименование открытого
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договоров на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница