Конкурсная документация для проведения открытого конкурса




НазваниеКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
страница6/14
Дата04.09.2012
Размер2.24 Mb.
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Примечание:

Если участником конкурса предложена численность рабочих основных профессий, превышающий 7 (семь) человек, для целей расчета коэффициента «Квалификация участника конкурса, выраженная в обеспеченности кадровыми ресурсами» заявке с максимальным значением обеспеченность кадровыми ресурсами (превышающем 7 человек) присваивается Кmax=7, остальным заявкам, имеющим обеспеченность кадровыми ресурсами больше 7 человек присваивается значение Кi=7.

Кi=Кmax=7 при К≥7 человек.


Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, набрав наибольшее количество баллов и заявке которого присвоен первый номер.


ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


1. Образец «Описи входящих в состав заявки документов»


Претендент подтверждает, что для участия в конкурсе нами в составе заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.


Наименование документа

Количество листов

Номер страницы







































Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента

2. Форма «Конкурсное предложение»


для участия в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Калининского района Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий.


1. Претендент:

1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме12




1.2 Почтовый адрес




1.3 Контактный телефон (факс)




2. Условия исполнения Договора, предлагаемые претендентом, по лоту (наименование лота) №_________:

№ п/п

Условия исполнения договора, критерии оценки


Единица измерения


Значение (все значения указываются цифрами)


1

2

3

4

1.

Цена договора

российский рубль




2.

Сроки выполнения работ

неделя



3.

Срок предоставления гарантии качества выполнения работ

месяцев




4.

Опыт выполнения аналогичных работ, выполненных собственными силами (без привлечения субподрядных организаций, не находясь на субподряде) - общая сумма выполненных работ, аналогичных предмету лота по контрактам и договорам

российский рубль




5.

Квалификация участника конкурса - количество специалистов по профилю работ

человек




6.

Качество выполнения работ - наличие свидетельства СРО

ДА или НЕТ




3. Претендент подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме и согласен с ее условиями и требованиями.

Данное конкурсное предложение по лоту № ___ (указывается № лота по пункту 2 настоящей формы) является наиболее предпочтительным для претендента, следующим по приоритетности является лот № __.6.1

4. Обеспечение заявки, предусмотренное конкурсной документацией, представлено.

Обеспечение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (претендентом указываются реквизиты банковского счета претендента для возврата обеспечения заявки).

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента



3. Форма «Опыт выполнения работ»




п/п

№ и дата
заключения
Контракта (договора)

Наименование
Заказчика

Предмет
Контракта

Дата завершения работ по контракту (договору)

Общая цена
Контракта (договора) (с учетом доп. соглашений),
(с учетом НДС) руб.

1

2

3

4

5

6























































ВСЕГО






Примечание:

1. В форме «Опыт выполнения работ» должны быть указаны сведения об исполненных контрактах (договорах), предметом которых является выполнение работ аналогичных предмету конкурса. Дата завершения работ по контракту (договору) не ранее 01.01.2010 года и не позднее 31.12.2011 года.


Приложение:

1. Перечисленные в Форме 3 копий контрактов (договоров) без приложений;

2. Копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по перечисленным в Форме 3 контрактам (договорам).

3. Копии актов о приемки выполненных работ по форме КС-2 по перечисленным в Форме 3 контрактам (договорам).


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента


4. Форма «Кадровые ресурсы участника для выполнения работ»





п/п

Должность

(специальность, профессия),

разряд, класс,

(категория) квалификации работников участника

Фамилия, Имя, Отчество

работника участника

Правовой статус работника участника (постоянно, по совместительству, по гражданско-правовому договору – указать нужное для каждого работника)

ИНН

1

2

3

4

5

1.













2.













3.













и т.д.















Приложение:

  1. Копия трудовой книжки руководителя (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица).

  2. Копии трудовых книжек инженерно-технических работников и экспертов (1-й лист и последние листы с отметкой о приеме на последнее место работы) – для работников принятых в организацию претендента на постоянной основе.

  3. Копии договоров для инженерно-технических работников и экспертов – для работников оформленных в организации претендента по гражданско-правовому договору.

  4. Копии действующих удостоверений о профессиональной подготовке специалистов по профилю конкурса.

  1. Копия сведений о среднесписочной численности работников за последний завершенный отчетный период, с отметкой ИФНС – по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174.

  2. Штатное расписание организации-претендента.



Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.


5. Форма «Оборудование, материально-техническая база»





п/п

Наименование

Характеристики и иные параметры

Право пользования (собственность, аренда)

Реквизиты документов

на право пользования

1

2

3

4

5

1.

Недвижимое имущество (офисные, складские помещения)

Адрес, площадь (м2)







1.1.













1.2.













…..













2.

Автомобильный транспорт

Тех. хар-ки, год выпуска







2.1.













2.2.













…..













3.

Оборудование, инструмент

Тех. хар-ки







3.1.













3.2.













…..













и т.д.















Приложение:

1. Копия свидетельства, удостоверяющего право собственности на недвижимое имущество.

2. Если помещения находятся в аренде – копия договора аренды и оригинал справки от арендодателя об отсутствии задолженности по выплате арендной платы (дата выдачи справки не ранее срока (даты) начала приема заявок по настоящему конкурсу).

3. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства на организацию-претендента;

4. Если автотранспорт находится в аренде – копия договора аренды и оригинал справки от арендодателя об отсутствии задолженности по выплате арендной платы (дата выдачи справки не ранее срока (даты) начала приема заявок по настоящему конкурсу).

5. Копия действующих талонов о прохождении государственного технического осмотра автотранспорта.


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента.

6. Образец доверенности на осуществление действий от имени претендента при проведении настоящего конкурса


ДОВЕРЕННОСТЬ №______


Место составления

(например, г. Санкт-Петербург)


Дата выдачи


Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение претендента), в лице _________________________ (указать название должности руководителя претендента и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать форму «Конкурсное предложение», на участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса в соответствии с наименованием конкурса, указанным в конкурсной документации).


Настоящая доверенность выдана без права передоверия.


Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.


Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_________ удостоверяю.


Доверенность должна быть подписана руководителем претендента и скреплена печатью претендента.


7. Образец формы банковской гарантии


БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ


г. Санкт - Петербург «____»____________20___ г.


_________________________________(указать наименование, организационно-правовую форму, место нахождения кредитной организации), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице ________________, действующего (ей) на основании ___________, настоящим гарантирует _______________(указать наименование заказчика), именуемому в дальнейшем «Бенефициар» выплатить сумму _____ (___________) рублей _____ копеек, причем эта сумма подлежит выплате в той валюте, в которой выплачивается цена договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта ______ в многоквартирном доме по адресу: __________, финансируемого с использованием субсидий, если _________________________ (указываются наименование и организационно-правовая форма организации-должника), именуем__ в дальнейшем "Принципал", с которым по результатам открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта ______ в многоквартирном доме, финансируемого с использованием субсидий, (далее – Договор) будет заключен Договор, не исполнит, либо ненадлежащим образом исполнит условия Договора, а именно:

- если Принципал не выполнит предусмотренные Договором работы;

- если Принципал нарушит более чем на 30 дней конечный срок выполнения работ не по вине Бенефициара;

- если Принципал нарушит более чем на 15 дней установленные Бенефициаром сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

- если Принципал некачественно и (или) ненадлежащим образом выполнит предусмотренные Договором работы.

Гарант обязуется выплатить денежную сумму Бенефициару после получения его первого письменного требования. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии должно быть предъявлено Гаранту по месту нахождения Гаранта по адресу: ________________________________________________________.

Бенефициар наряду с письменным требованием и документом, содержащим указания на нарушения Принципалом обязательств по Договору предоставляет Гаранту заверенные Бенефициаром копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование.

В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара, Гарант обязан удовлетворить требования Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.

Требование по настоящей Гарантии может быть предъявлено вплоть до "_" ___20_ г.

Споры по настоящей гарантии рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

__________________________

(подписи, печать гаранта)

__________________________

(наименование)

"____"_________ 20_ г.


8. Образец формы соглашения о залоге денежных средств


СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЛОГЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


Санкт-Петербург «___» _____________ 20__ г.


_______________________________________________________________________ ,

(полное наименование Заказчика по договору на выполнение работ по проведению капитального ремонта _______ в многоквартирном(ых) доме(ах) расположенном(ых) на территории ________ района Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий)

в лице ______________________________________________, действующего на основании

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица Заказчика)

__________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик»

(Документ, подтверждающий полномочия) с одной стороны

и ____________________________________________________________________ ,

(полное наименование Подрядчика по договору на выполнение работ по проведению капитального ремонта _______ в многоквартирном(ых) доме(ах) расположенном(ых) на территории ________ района Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий)

в лице ______________________________________________, действующего на основании

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица Подрядчика)

__________________________________________ , именуемый в дальнейшем

(Документ, подтверждающий полномочия)

«Подрядчик», с другой стороны, руководствуясь Положением о порядке привлечения управляющими организациями, товариществами собственников жилья либо жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами подрядных организаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемого с использованием субсидий, утвержденным распоряжением Жилищного комитета от 10.04.2009 №77-р, (далее – Положение) заключили настоящее соглашение о залоге денежных средств (далее – Соглашение) о нижеследующем:


1. Предмет Соглашения


1.1. Подрядчик до заключения договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта _______ в многоквартирном(ых) доме(ах) расположенном(ых) на территории ________ района Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий (далее – договор), на основании итогов конкурса (Протокол об итогах конкурса от _______ №______. Лот №_______) обязуется перечислить на счет Заказчика обеспечение исполнения договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств (далее – залог денежных средств).

1.2. Залог денежных средств является способом обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по договору.

1.3. Залог денежных средств устанавливается в размере ______________ руб.

1.4. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику сумму залога денежных средств в порядке и в случаях, установленных пунктом 3.1 Соглашения.

1.5. Заказчик удерживает сумму залога денежных средств в порядке и в случаях, установленных пунктом 3.2 Соглашения.


2. Передача денежных средств

2.1. Подрядчик обязуется обеспечить перечисление залога денежных средств на счет Заказчика, указанный в пункте 2.2. Соглашения, не позднее даты подписания договора.

2.2. Денежные средства в размере залога перечисляются на текущий счет Заказчика – __________________________________________________________________

(наименование, ИНН, КПП, банковские реквизиты Заказчика)

2.3. Документ, подтверждающий внесение залога денежных средств, должен содержать следующую информацию: в платежном документе в поле «назначение платежа» указывается следующее: «Обеспечение исполнения договора. Протокол об итогах конкурса от ______ № _______. Лот №_____. Соглашение о залоге денежных средств от ___________ №______».

2.4. Документ, подтверждающий внесение залога денежных средств на счет Заказчика, должен быть представлен Подрядчиком не позднее предоставления подписанного Подрядчиком проекта договора.

2.5. Срок действия залога денежных средств – не менее срока окончания обязательств по договору.

2.6. В случае непредставления Подрядчиком документа, указанного в пункте 2.4. Соглашения, обязательства Заказчика по внесению залога денежных средств считаются неисполненными и договор заключен быть не может.

2.7. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика перечисления денежных средств, поступивших на счет Заказчика в качестве залога денежных средств на любой иной банковский счет.

2.8. Заказчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве залога денежных средств до наступления событий, указанных в пункте 3 Соглашения.

2.9. На денежные средства, перечисленные в соответствии с Соглашением на счет Заказчика, проценты не начисляются.


3. Условия возврата и удержания денежных средств


3.1. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве залога, возвращается Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней (банковским днем считается день, в который Центральный банк и коммерческие банки Российской Федерации открыты для осуществления платежей) путем перечисления на счет Подрядчика, указанный в Соглашении, после наступления одного их следующих событий:

3.1.1. Подрядчик исполнил обязательства, предусмотренные договором.

3.1.2. Договор расторгнут по соглашению сторон, за исключением случая, установленного п.3.2.5. Соглашения.

3.2. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве залога, удерживаются и не возвращаются Подрядчику в следующих случаях:

3.2.1. Подрядчик не выполнил предусмотренные договором работы;

3.2.2. Подрядчик нарушил более чем на 30 дней конечный срок выполнения работ не по вине заказчика;

3.2.3. Подрядчик нарушил более чем на 15 дней установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

3.2.4. Подрядчик некачественно и (или) ненадлежащим образом выполнил предусмотренные договором работы;

3.2.5. договор расторгнут по соглашению сторон в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств по договору.


4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


5. Срок действия Соглашения


5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

5.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

5.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы в установленном порядке на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.4. Соглашение составлено в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон.


6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон


Заказчик:



Подрядчик:




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


1. Предмет конкурса, лимит финансирования.

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договоров на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах Калининского района Санкт–Петербурга в 2012 году, финансируемых с использованием субсидий, согласно адресной программе.

2. Лимит финансирования выполнения работ по конкурсу: 5 402 725,0 рублей.




Лота

Наименование лота

Рег. № лифта

Сумма по смете

Лимит финансирования

по лоту (рублей)

Лот № 1

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу:

ул. Академика Лебедева, д.14, литера А

02666

01478

270 133,0

5 402 725,0

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу:

пр. Мечникова, д.11, корп.1, литера А


38111

38112

38113

38114

38115

38116

38117



945 477,0


Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу:

ул. Вавиловых, д.10, корп.4, литера А

51127

135 069,0

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу:

Гражданский пр., д.9, корп.1, литера А

27841

135 069,0

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу:

Кондратьевский пр., д.83, корп.1, литера А


40641

40643

40644

40645

40646

675 340,0

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу:

Полюстровский пр., д.17, литера А

29652

135 069,0

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу:

пр.Луначарского, д.108, корп.2, литера А

05827

135 069,0

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу:

ул. Руставели, д.58, корп.1, литера А


48571

48572

48573

48574

48577

48578

48579

48580

1 080 545,0

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу:

Кондратьевский пр., д.79, литера А


36639

36640

36641

36642

36643

36644

36645

945 477,0

Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на замену лифтового оборудования по адресу:

Пискаревский пр., д.40, литера А


35897

35898

35899

35900

35901

35902

35903

945 477,0




Итого:




5 402 725,0

5 402 725,0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса по выбору фирмы-подрядчика

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
Управления многоквартирным домом, расположенным на территории кировского района
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
...
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
Расположенных на территории приморского района санкт-петербурга, финансируемого с использованием субсидий в 2012 году
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
Разработке проектно-сметной документации в многоквартирных домах, расположенных на территории пушкинского района Санкт-петербурга,...
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
Директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в 2011 году, финансирование которого...
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на размещение муниципального заказа на выполнение комплекса работ на объекте «Совмещенный мост через реку Оку» на продлении строительства Автозаводской
Цель проведения конкурса – обеспечение эффективного расходования бюджетных средств
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса iconКонкурсная документация открытого
Открытого конкурса на право заключения договора страхования гражданской ответственности аэропортовой деятельности
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
Капитальному ремонту и реставрации фасадов зданий многоквартирных домов пушкинского района санкт-петербурга, финансирование которого...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница