Конкурсной документации




Скачать 265.44 Kb.
НазваниеКонкурсной документации
Дата29.09.2012
Размер265.44 Kb.
ТипКонкурс

Утверждаю


Первый заместитель главы администрации

Петроградского района Санкт-Петербурга


________________В.В. Сапожников

"___"_____________ 2012 г.





ТОМ 4

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ открытого КОНКУРСА

на ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРа НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАбот по РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАМЕНУ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ в многоквартирных домах, расположенных

на территории ПЕТРОГРАДСКОГО района Санкт-петербурга, финансируемОГО с использованием субсидий В 2012 ГОДУ



Начальник отдела экономического развития и государственного заказа


______________ С.О. Никитин

Начальник отдела районного хозяйства


______________ С.Н. Ходьков


Директор СПб ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района»


_______________ К.М. Юзбашев

Генеральный директор ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района»


________________ В.В. Миронов




Генеральный директор ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района»


________________ В.А. Згурский









Санкт-Петербург

2012 год




Договор № __


на выполнение работ по разработке проектной документации

на замену лифтового оборудования финансируемых с

использованием субсидий.


Санкт-Петербург «____» _______ 20__ года


________________________________________________________________________

(товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив,

_________________________________________________________________________________________________

иной специализированный потребительский кооператив, либо управляющая организация,

выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме)

_____________________________________________________________________________, (полное наименование)

в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, именуем (-ая, -ый, -ое) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и

_______________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

в лице ________________________________________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2008 N 484-81 "О предоставлении средств бюджета Санкт-Петербурга на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 N 13 «О капитальном ремонте многоквартирных домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга», распоряжением администрации Петроградского района Санкт-Петербурга от __________. N _________ «О порядке предоставления в 201__ году субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет Договора



1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации на замену лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______________________регистрационные №№ лифтов ______________ (далее - объекты) в количестве ____ шт. по списку, в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3. Договор заключен по результатам______________________________________

(выбрать: открытого конкурса, комиссионного отбора)

на право заключения договора на выполнение работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории Петроградского района Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий в 2012году, на основании протокола об итогах ___________________________________________________

(выбрать: открытого конкурса, комиссионного отбора)

от «_____» ______________ 201__ №________________________.

1.4.В качестве обеспечения исполнения обязательств установлено (в случае, если таковое предусмотрено конкурсной документацией, документацией по комиссионному отбору): ____________________________________________________________________.


СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ


2.1. Сроки выполнения работ по Договору:

Начало выполнения работ - с даты заключения Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств (далее – Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга) договора о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (далее - Договор о предоставлении субсидий).

Срок окончания работ: через _____________ недель с момента начала работ, но не позднее 30.11.2012г.

2.2. Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ изменять сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения в случаях невозможности исполнения Подрядчиком и Заказчиком своих обязательств по Договору, вследствие выявления обстоятельств, по которым невозможно исполнение условий настоящего Договора в установленный срок. К таким обстоятельствам могут относиться: следствие непреодолимой силы, действия третьих лиц, решения государственных и судебных органов, невыполнение которых влечет невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3. Датой окончания выполнения работ на объектах считается дата подписания акта о приемке законченных работ по разработке проектной документации в соответствии со статьей 6 данного Договора.


СТАТЬЯ 3. Стоимость работ по Договору и порядок их оплаты.

3.1. Сметная стоимость работ по Договору составляет _____________ руб. (________________ руб. ____ коп.), в том числе НДС – ____________ руб. (_________ руб. ____ коп.).

3.1.1. Стоимость работ по договору формируется в соответствии с Приложением 1.1. путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение № 2) на коэффициент снижения стоимости работ ______________.

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение предложения Подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ.

3.2. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется за счет следующих средств:

3.2.1. Средства в форме субсидий на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предоставляемые Заказчику в соответствии с Договором о предоставлении субсидий в размере, предусмотренном предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 02.11.2011 года № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (код целевой статьи 3500899) и составляющем не более 95% от общей стоимости работ по Договору.

3.2.2. Средства Заказчика в размере, предусмотренном Законом Санкт-Петербурга и утвержденном решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (объекте), в размере составляющем не менее 5 (пяти) % от общей стоимости работ по Договору.

3.3. Оплата осуществляется в безналичной форме.

3.3.1.Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счет-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – акт по форме КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (далее – справка по форме КС-3), с учетом коэффициента снижения, указанного в подпункте 3.1.1. Договора, подписанными Заказчиком, Подрядчиком и представителем Технического надзора.

3.4. Финансирование Заказчиком работ за счет средств, предусмотренных п. 3.2.2. Договора, осуществляется после подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта в соответствии с Приложением № 1 ____________________________________________________________,

( выбрать: единовременно, с рассрочкой платежа на _____ месяцев в соответствии с условиями, указанными в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (объекте))

но не позднее одного года с момента подписания Договора.

3.5.Акты по форме КС-2, с включенными в них работами, выполненными Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также условий Договора, подлежат подписанию представителем Технического надзора и оплате Заказчиком только после исключения указанных работ из актов по форме КС-2.


СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон


4.1 Заказчик при выполнении Договора:

4.1.1. Осуществляет проверку представленной Подрядчиком документации, указанной в подпункте 4.2.1. Договора.

В случае непредставления документации в сроки, указанные в подпункте 4.2.1. Договора, Заказчик вправе принять в установленном порядке решение об отказе в передаче объектов в работу и об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке.

При принятии такого решения, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

4.1.2. Передает Подрядчику по акту объекты не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения работ в соответствии с календарным планом выполнения работ.

4.1.3. Осуществляет контроль за ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием стоимости работ, установленной Договором в части Приложения № 1 и № 2.

4.1.4. Производит оплату выполненных работ в части Приложения № 1 и № 2 Подрядчику в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом-фактурой, актами приемки-передачи проектной документации на замену лифтового оборудования, подписанными сторонами.

4.1.5. В течение пяти дней с момента получения уведомления от Подрядчика о завершении работ по Договору, принимает работы по акту приема-передачи.

4.2. Подрядчик при выполнении работ по Договору:

4.2.1. Представляет Заказчику в течение 5 рабочих дней со дня подписания Договора копии разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами, заверенных руководителем организации.

4.2.2. Начинает выполнение работ по настоящему Договору при предоставлении Заказчику документации, указанной в подпункте 4.2.1. Договора.

4.2.3. Принимает по акту объекты не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения работ в соответствии с календарным планом выполнения работ.

4.2.4. Выполняет предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2) в сроки, установленные настоящим Договором, не допуская выполнения объемов работ сверх суммы Договора.

4.2.5. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации.

4.2.6. Гарантирует обеспечение сдачи выполненных работ в установленные Договором сроки.

4.2.7. Выполняет работы с соблюдением норм пожарной безопасности и техники безопасности.

4.2.8. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.9. Сдает работу Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.



СТАТЬЯ 5. Требования к техническим характеристикам работ.


5.1. Требования к выполнению работ.

5.1. Участник должен иметь Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.1.1. До начала подготовки проектной документации Подрядчик должен выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки проектной документации, выполнить обследование объектов с натуральными замерами, выполнить обмерные эскизы. Произвести фотофиксацию объекта;

5.1.2. Определить объемы работ по замене лифтового оборудования;

5.1.3. Разработать и изготовить проектную и сметную документации;

5.1.4. Получить и представить на согласование Заказчику технические условия в полном объеме с анализом и обоснованными предложениями по реализации данных технических условий;

5.1.5. Принципиальные решения и схемы предварительно заблаговременно согласовать с Заказчиком;

5.1.6. Разработать технологическую последовательность замены лифтового оборудования с учетом необходимого в рамках производства работ переноса, замены инженерных коммуникаций.

    5.2. Требования к проектной документации

5.2.1. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования действующих норм и правил (СНиП) и нормативных правовых актов:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

• Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

• «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», СНиП 11-01-95;

• «Здания жилые многоквартирные», СНиП 31-012003;

• «Правила пожарной безопасности», ППБ;

• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

• Правила устройства электроустановок ПУЭ;

•СНиП 3.01.04-87, «Правил устройства безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 №31 ПБ 10-558-03, ГОСТ 22011-95 и проектно-сметной документации;

5.2.2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий;

5.2.3. При проектировании предусмотреть:

• Применение сертифицированных в Российской Федерации строительных материалов;

• Качество и технология выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

5.3. Требования к разработке сметной документации

5.3.1. Сметы должны быть составлены в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004) и в текущих сметных ценах на момент выпуска проектной документации по видам работ.

5.3.2. Расценки по всем видам работ должны быть указаны в сметно-нормативной базе ГОСЭТАЛОН 1.1 на строительные (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные (ТЕРр-2001 СПб), монтажные работы (ТЕРм-2001 СПб), пуско-наладочные работы (ГЭСНп) - сборник № 1 с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат, утверждаемые Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на момент разработки проектной документации.

5.3.3. Победитель вправе указать в сметном расчете стоимость материалов (оборудования) по прайс-листам организаций торговли, заводов-изготовителей и т.д. с обязательным приложением подтверждающих документов (прайс-листов организаций торговли, заводов-изготовителей и т.д.)

5.3.4. При определении сметной стоимости основных материалов использовать цены по «Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. (СССЦ)», разработанному СПбГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», с указанием номера применяемого СССЦ на момент изготовления проектно-сметной документации.

5.3.5. Накладные расходы определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом № ЮТ-260/06 от 31.01.2005г. «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве».

5.3.6. Сметную прибыль определять по видам ремонтно-строительных работ по нормативам, в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных Федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом № АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

5.3.7. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

5.3.8. Сметы должны быть представлены как на бумажном, так и на электронном носителе.

5.4. Состав проектной документации:

В соответствии с требованиями нормативного документа «Порядок проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», введенного в действие Постановлением Правительства СПб от 27.07.2004г. № 1322.

5.4.1. Разработать проектно-сметную документацию, выполненную в виде отдельного тома (в 3-х экземплярах), в состав которого включить следующие документы:

- Рабочий проект реконструкции лифта;

- Рабочий проект электроснабжения лифта;

- Проект диспетчеризации лифта;

-Сметный расчет реконструкции лифта;

- Экспертиза промышленной безопасности проектной документации реконструкции лифта;

- Технологический регламент обращения со строительными отходами.

5.5. Требования о порядке проведения согласований:

5.5.1. Согласование с Заказчиком проектов и смет производится по каждому объекту отдельно.

5.5.2. Согласование проектной документации произвести в установленном порядке с Ростехнадзором по Северо-Западному федеральному округу, необходимость согласования с которым определяется действующими нормативными документами.

5.5.3. В соответствии с п. 2.1. СНиП 1.02.01-85 при предоставлении на согласование проектной документации одновременно представлять Заказчику подсчеты объемов строительно-монтажных работ.


СТАТЬЯ 6. Сдача и приемка работ


6.1. Приемка проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями действующих норм и правил (СНиП) и нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», СНиП 11-01-95; «Здания жилые многоквартирные», СНиП 31-012003; «Правила пожарной безопасности», ППБ; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; Правила устройства электроустановок ПУЭ; СНиП 3.01.04-87, «Правил устройства безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 №31 ПБ 10-558-03, ГОСТ 22011-95 и проектно-сметной документации.

6.2. Сдача готовой проектной документации Заказчику:

6.3. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о завершении работ по Договору.

Заказчик в течение 5 (рабочих) дней после получения уведомления Подрядчика осуществляет приемку результата работ с оформлением акта приема - передачи выполненных работ.

6.3.1. Рабочий проект оформить подписями руководителей генеральной проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью и справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и технического задания на проектирование.

6.3.2. Изготовленная и согласованная со всеми необходимыми инстанциями проектная документация предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах в переплетенном виде с приложением фотофиксации объекта, кроме того и в электронном виде (в формате Word, шрифт 12, наименование шрифта Times New Roman, сметы - в альбомном расположении).

6.3.3. Электронная версия проектной документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.

6.3.4. Передача документации в сканированном виде не допускается.

6.3.5. Передача документации третьим лицам без согласования с Заказчиком не допускается.

    6.4. Работа считается завершенной Подрядчиком со дня подписания акта приема-передачи проектной документации.

    6.5. В случае выявления некомплектности полученной документации, несоответствия её заданию и иных явных недостатков, Заказчик вправе при подписании акта приема - передачи работ оговорить в нем обнаруженные недостатки или отказаться от подписания акта до момента их устранения.



СТАТЬЯ 7. Обстоятельства непреодолимой силы


7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

    7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.



СТАТЬЯ 8. Гарантии качества


8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – __ календарных месяцев от даты подписания акта о приемке выполненных работ.

8.2. Если в период гарантийного срока, который составляет ____ месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при выполнении работ обнаружатся недостатки проектной документации, Подрядчик обязан за свой счет в течение 1 (одного) месяца устранить выявленные недостатки (разработать новую проектной документацию и согласовать ее в установленном порядке со специализированными организациями). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.


СТАТЬЯ 9. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств


При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

9.1. За нарушение Подрядчиком обязательств (срока начала выполнения работ по п. 2.1, срока приемки объекта в работу по п. 2.3, срока устранения дефектов и недоделок по п. 6.3. Договора) он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от полной стоимости Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение в отдельности.

9.2. За просрочку сроков окончания работ по Договору, в том числе за просрочку срока выполнения работ по каждому объекту отдельно в соответствии с Приложением № 3, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору либо от стоимости работ по каждому объекту отдельно соответственно за каждый просроченный день до фактического исполнения обязательств.

9.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ ли в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом, исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные Заказчиком.

9.4. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору сторона, нарушившая условия Договора, возмещает другой стороне, как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.

9.5. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

9.6. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика.

    9.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.



СТАТЬЯ 10. Расторжение Договора


10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с предварительным уведомлением Исполнителя и потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

  • задержки Исполнителем срока начала работ более чем на 7 рабочих дней по Договору;

  • задержки Исполнителем сроков окончания работ, когда срок окончания работы, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 30 дней;

  • непредставления документации в сроки, указанные в подпункте 4.2.1. Договора;

  • аннулирование или истечение срока действия лицензии, либо других ограничений, устанавливаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на производство работ.

10.2. Заказчик в одностороннем порядке принимает решение об отказе от исполнения Договора после получения разрешения из Администрации Петроградского района, в том числе в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Договору.

10.3. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в судебном порядке в соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса РФ. Расторжение Договора в иных случаях, в том числе по соглашению сторон не допускается.

10.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

    10.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо по истечении 7 дней с даты почтового отправления заказным письмом по адресу Подрядчика, указанному в Договоре.

10.6. После расторжения Договора Заказчик направляет уведомление в Администрацию Петроградского района и в кредитное учреждение, в котором у Заказчика открыт отдельный банковский счет, предназначенный для перечисления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от ___________ N _____ «О предоставлении в 201_ году субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов».

.


СТАТЬЯ 11. Прочие условия


11.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора и в течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

11.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

11.4. Открытый Заказчиком после получения уведомления Администрации Петроградского района о выделении средств отдельный банковский счет для получения средств, указанных в пункте 3.2.1. Договора, используется только для расчетов с Подрядчиком.

СТАТЬЯ 12. Приложения


1. Приложение № 1 – Список лифтов, подлежащих разработке проектной документации на замену лифтового оборудования.

2. Приложение № 1.1 – Расчет стоимости Договора на выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтового оборудования.

3. Приложение № 2 – Смета.


СТАТЬЯ 13. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон.


13.1. "Заказчик":

_____________________________________________________________________

Местонахождение:___________________________________________________________

Реквизиты:_________________________________________________________________


13.2. «Подрядчик»:___________________________________________________


Местонахождение:___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Реквизиты:__________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик Подрядчик

_____________________________ _________________________

_____________________________ _________________________


«_____»____________ 20__ г. «_____»___________ 20__ г.


М.П. М.П.


Приложение № 1 к Договору

№ _____ от _______20__г


Список лифтов, подлежащих разработке проектной документации

на замену лифтового оборудования по адресу: ________________________________


№ п/п

Регистрационные номера лифтов (объектов)

Объем выполняемых работ по замене лифтового оборудования, руб.

количество, ед.

Всего

В том числе доли затрат, возмещаемых за счет:

Средства бюджета Санкт-Петербурга

Средства Заказчика (ЖСК, ТСЖ, Управляющей организации)

1

2

3

4

6

7


1
















 

Итого по Договору 
















Заказчик

Подрядчик



___________________________


___________________

(должность)

(должность)

__________________ __________

_____________________

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

«______»_____________20_ г

«__»______________20_г

М.п.

М.п.



Приложение № 1.1 к Договору

№ _____ от ________20___г.


Расчет стоимости Договора

на выполнение работ по разработке проектной документации на замену

лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу: __________________________________



№ сметы

Наименование видов работ

Начальная (максимальная) стоимость работ по объекту (в т.ч. НДС) руб.

Коэффициент снижения

Сметная стоимость работ с учетом коэффициента снижения (в т.ч. НДС) (руб.)

Натуральные показатели (ед.)

1

2

3

4

5

6

1

разработка проектной документации на замену лифтового оборудования рег. №№ лифтов
















Итого:
















Заказчик

Подрядчик



___________________________


___________________

(должность)

(должность)

__________________ __________

_____________________

(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

«______»_____________20_ г

«__»______________20_г

М.п.

М.п.



Приложение № 2 к Договору

№ _________ от ________20_____г.


«Согласовано» «Утверждаю»

в сумме___________руб в сумме___________руб


_____________________ ____________________

(подрядная организация) (Заказчик)


_________________________ ____________________

(подпись, печать) (подпись, печать)


«____»____________20___г. «____»___________20__г


СМЕТА

на выполнение работ по разработке проектной документации

на замену лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу:

__________________________________

рег. № № __________________________________

Похожие:

Конкурсной документации iconЗапрос о разъяснении положений конкурсной документации №ок-ооориУ-21-09
В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона №94-фз от 21. 07. 2005 года просим Вас разъяснить нам в письменной форме следующие...
Конкурсной документации iconКонкурсной документации для проведения открытого конкурса
На изготовление проектно-сметной документации узлов присоединения индивидуальных тепловых пунктов с получением паспортов системы...
Конкурсной документации iconТом 4 конкурсной документации для проведения открытого конкурса
На право заключения договоров на изготовление проектно-сметной документации узлов присоединения индивидуальных тепловых пунктов с...
Конкурсной документации iconКонкурсной документации для проведения открытого конкурса
На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта многоквартирного дома
Конкурсной документации iconК конкурсной документации
На оказание услуг по обеспечению функционирования и поддержке работоспособности информационных
Конкурсной документации iconК конкурсной документации для проведения открытого конкурса
Начальник отдела районного хозяйства администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
Конкурсной документации iconКонкурсной документациИ
На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов адмиралтейского района, финансирование которых осуществляется с...
Конкурсной документации iconКонкурсной документации
...
Конкурсной документации iconКонкурсной документации для проведения открытого конкурса
Петроградского района Санкт-Петербурга, финансируемой с использованием субсидий в 2012 году
Конкурсной документации iconКонкурсной документациИ
На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов адмиралтейского района, финансирование которых осуществляется с...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница