Конкурсной документации




Скачать 220.84 Kb.
НазваниеКонкурсной документации
Дата29.09.2012
Размер220.84 Kb.
ТипКонкурс

Утверждаю


И.о. Первого заместителя главы администрации

Петроградского района Санкт-Петербурга


________________В.В. Сапожников

"___"_____________ 2012 г.



ТОМ 4

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ открытого КОНКУРСА

на ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРа НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАбот по ПОЛНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ЛИФТОВ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

в многоквартирных домах, расположенных

на территории ПЕТРОГРАДСКОГО района

Санкт-петербурга, финансируемых с использованием субсидий В 2012 ГОДУ


Начальник отдела экономического развития и государственного заказа


______________ С.О. Никитин




Начальник отдела районного хозяйства


______________ С.Н. Ходьков

Председатель ТСЖ «Генеральское»


_____________________ В.А.Попов


Директор СПб ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района»


_______________ К.М. Юзбашев


Председатель ТСЖ «Алмаз»


_____________________ А.И. Шаскольский


Генеральный директор ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района»


________________ В.И. Данилов

Председатель ТСЖ «Монетный двор»


______________________ О.П. Никитина







Генеральный директор ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района»


________________ В.А. Згурский

Председатель ЖСК-502


______________________ А.А. Меренкова









Санкт-Петербург

2012 год

Договор №


на выполнение работ по полному техническому освидетельствованию лифтов после замены лифтового оборудования


Санкт-Петербург «__» _______ 201_года


Санкт-Петербург «___»__________ 20___ года


________________________________________________________________________

(товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив,

_________________________________________________________________________________________________

иной специализированный потребительский кооператив, либо управляющая организация,

выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме)

_____________________________________________________________________________, (полное наименование)

в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, именуем (-ая, -ый, -ое) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и

_______________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

в лице ________________________________________________, действующего на основании __________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2008 N 484-81 "О предоставлении средств бюджета Санкт-Петербурга на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 N 13 «О капитальном ремонте многоквартирных домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга», распоряжением администрации Петроградского района Санкт-Петербурга от __________. N _________ «О порядке предоставления в 201__ году субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет Договора



1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по полное техническое освидетельствование лифтов после замены лифтового оборудования (далее - техническое диагностирование лифтов) в многоквартирном доме, расположенном по адресу:_______________ , регистрационный (е) № лифта (ов) __________________ (далее - объект (-ы)) в количестве _________шт., в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к данным работам, согласованной и утвержденной в установленном порядке сметной документацией Заказчика (Приложение № 2), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Договора, определяющими, в том числе стоимость работ и сроки их выполнения.

1.3. Договор заключен по результатам______________________________________

(выбрать: открытого конкурса, комиссионного отбора)

на право заключения договора на выполнение работ по полному техническому освидетельствованию лифтов после замены лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории Петроградского района Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий в 2012году, на основании протокола об итогах ___________________________________________________

(выбрать: открытого конкурса, комиссионного отбора)

от «_____» ______________ 201__ №________________________.


1.4.В качестве обеспечения исполнения обязательств установлено (в случае, если таковое предусмотрено конкурсной документацией, документацией по комиссионному отбору): ____________________________________________________________________.


СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ


2.1. Сроки выполнения работ по Договору:

Начало работ: в течение 5-ти рабочих дней с момента получения уведомления от подрядной организации, выполняющей работы по замене лифтового оборудования на объекте (-ах) об окончании работ и не ранее заключения Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств (далее – Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга) договора о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (далее - Договор о предоставлении субсидий).

Срок окончания работ: через ___________ недель с момента начала работ, но не позднее 01.12.2012 г.

2.2. Продолжительность выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, на каждом объекте (лифте) составляет 14 рабочих дней.

2.3. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта рабочей комиссии о приемке лифта (-ов) в эксплуатацию в соответствии со статей 6 Договора.


СТАТЬЯ 3. Стоимость работ по Договору и порядок их оплаты.

3.1. Сметная стоимость работ по Договору составляет _____________ руб. (________________ руб. ____ коп.), в том числе НДС – ____________ руб. (_________ руб. ____ коп.).

3.1.1. Стоимость работ по договору формируется в соответствии с Приложением 1.1. путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика (Приложение № 2) на коэффициент снижения стоимости работ ______________.

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение предложения Подрядчика к начальной (максимальной) стоимости работ.

3.2. Финансирование выполняемых Подрядчиком работ осуществляется за счет следующих средств:

3.2.1. Средства в форме субсидий на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, предоставляемые Заказчику в соответствии с Договором о предоставлении субсидий в размере, предусмотренном предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 02.11.2011 года № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (код целевой статьи 3500899) и составляющем не более 95% от общей стоимости работ по Договору.

3.2.2. Средства Заказчика в размере, предусмотренном Законом Санкт-Петербурга и утвержденном решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (объекте), в размере составляющем не менее 5 (пяти) % от общей стоимости работ по Договору.

3.3. Оплата выполненных Исполнителем работ по Договору производится в соответствии с предъявленными Исполнителем счетом, счетом-фактурой, и актом
о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – акт по форме КС-2) и справкой
о стоимости выполненных работ и затрат (далее – справка по форме КС-3), с учетом коэффициента снижения, указанного в подпункте 3.1.1. Договора, подписанными Заказчиком и Исполнителем.

3.3.1. Оплата за счет средств, предусмотренных пунктом 3.2.1. Договора, производится с отдельного банковского счета, открытого Заказчиком в кредитной организации для получения субсидии.

3.4. Финансирование Заказчиком работ за счет средств, предусмотренных п. 3.2.2. Договора, осуществляется после подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта в соответствии с Приложением № 1 ____________________________________________________________,

( выбрать: единовременно, с рассрочкой платежа на _____ месяцев в соответствии с условиями, указанными в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (объекте))

но не позднее одного года с момента подписания Договора.

3.5.Акты по форме КС-2, с включенными в них работами, выполненными Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также условий Договора, подлежат подписанию представителем Технического надзора и оплате Заказчиком только после исключения указанных работ из актов по форме КС-2.


СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон:


4.1. Заказчик при выполнении Договора:

4.1.1. Обеспечивает беспрепятственный доступ Исполнителю на объект для производства работ.

4.1.2. Принимает работу у Исполнителя на основании представленных документов в соответствии со статьей 6 Договора.

4.1.3. Оплачивает, с учетом пункта 3.3. Договора, работы, выполненные Исполнителем в соответствии условиями Договора.

4.2. Исполнитель при выполнении работ по Договору:

4.2.1. Выполняет за свой риск, своим иждивением (своими силами и средствами), а при необходимости и привлеченными силами в счет стоимости, указанной в статье 3 Договора, работы, указанные в пункте 1.1. Договора, в соответствии с условиями Договора, требованиям нормативных документов, указанных в п.3.5. Договора, и сметой.

4.2.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в нормативных документах, указанных в п.3.5. Договора, и в обязательных для сторон нормах и правилах.

4.2.3. Выполняет работы в соответствии со статьей 5 Договора и гарантирует передачу следующей документации для сдачи объекта в эксплуатацию в установленные Договором сроки:

  • после замены лифтового оборудования - акта полного технического освидетельствования лифта.

4.2.4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности во время производства работ.


СТАТЬЯ 5. Выполнение работ


5.1. В течение 5-ти рабочих дней с момента получения от подрядной организации, выполняющей работы по замене лифтового оборудования на объекте (-ах) (далее – подрядная организация), уведомления об окончании работ, Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по Договору.

5.2. Исполнитель получает от подрядной организации разработанную, согласованную и утвержденную в установленном порядке техническую документацию (паспорт лифта, проектную документацию).

5.3. С момента начала работ и до их завершения Исполнитель ведет технические отчеты и протоколы испытаний и измерений.

В случае, если Исполнителем будут обнаружены некачественно выполненные подрядной организацией работы по замене лифтового оборудования, то Исполнитель выдает подрядной организации план мероприятий по устранению выявленных недостатков в кратчайший (технически возможный) срок.

5.4. После получения уведомления от подрядной организации об устранении замечаний Исполнитель обязан произвести проверку устранения замечаний не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления.

5.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Исполнитель.

5.6. После устранения подрядной организацией всех замечаний, Исполнителем не позднее, чем за 5 рабочих дней с даты устранения замечаний, оформляются документы для передачи объекта в эксплуатацию.

СТАТЬЯ 6. Сдача и приемка работ


6.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» утвержденный и введенный в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2010г. № 43-ст; ПОТ Р. М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6.2 Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя Технического надзора о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче.

Заказчик не позднее, чем в 5-тидневный срок после получения уведомления Подрядчика формирует рабочую комиссию, организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата работ.

В состав рабочей комиссии входят:

- Заказчик;

- Технический надзор;

- Подрядчик;

- обслуживающая организация (управляющая организация)

- специалист организации, ответственной за техническое обслуживание лифта.

6.3. Работа считается завершенной после:

- подписания «Акта полного технического освидетельствования лифта»;

- предоставления дубликата паспорта, утвержденного Северо-Западным Управлением Ростехнадзора.

6.4. При обнаружении комиссией в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией.



СТАТЬЯ 7. Обстоятельства непреодолимой силы



7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.


СТАТЬЯ 8. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств


При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору, Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и объемах:


8.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ согласно требованиям «Правил устройства безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 №31 ПБ 10-558-03, ГОСТ 22011-95, Методических указаний по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок РД 10-72-94, Методических рекомендаций по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов МР-10-72-04 в соответствии с действующим законодательством.

8.2. За просрочку срока окончания отдельных видов работ по Договору в соответствии с календарным планом выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от сметной стоимости по данному виду работ, указанной в Приложении № 1.1. Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3. За просрочку срока окончания работ по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от сметной стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1. Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за соответствующим днем последней недели, указанной в п. 2.1. Договора, до фактического исполнения обязательств.

8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

8.5. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.

8.6. В случае если по вине Подрядчика причинен ущерб государственному жилищному фонду при проведении работ по Договору, Подрядчик обязуется устранить наступившие последствия.

8.7. В случае если по вине Подрядчика причинен ущерб имуществу физических и юридических лиц при проведении работ по Договору, Подрядчик обязуется предпринять действия по возмещению ущерба указанным лицам.

8.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за причинение ущерба при проведении работ по Договору.

8.9. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Договору.

8.10. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

8.11. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Заказчика.

8.12. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.


СТАТЬЯ 9. Расторжение Договора


9.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Законодательством.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

9.3. После расторжения Договора Заказчик направляет уведомление в Администрацию Петроградского района и в кредитное учреждение, в котором у Заказчика открыт отдельный банковский счет, предназначенный для перечисления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от _________ N ___________ «О порядке предоставления в 201__ году субсидий на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов».

СТАТЬЯ 10. Прочие условия


10.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора и в течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

10.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

10.4. Открытый Заказчиком после получения уведомления Администрации Петроградского района о выделении средств отдельный банковский счет для получения средств, указанных в пункте 3.2.1. Договора, используется только для расчетов с Подрядчиком.

Об открытии такого счета Заказчик уведомляет Подрядчика в соответствии с пунктом 10.3. Договора.

10.5. Договор составлен в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Администрации Петроградского района, 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

10.6. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _________года, но не более одного года с момента подписания Договора, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика, в отношении которых Договор действует до момента истечения срока действия таких гарантийных обязательств.

Обязательства сторон по Договору не могут наступать ранее даты заключения Договора на предоставление субсидий.

10.7. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 11. Приложения

1. Приложение № 1Перечень лифтов.

2. Приложение № 1.1 – Расчет стоимости Договора на выполнение работ по полному техническому освидетельствованию лифтов после замены лифтового оборудования.

  1. Приложение № 2 – Смета.


СТАТЬЯ 16. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон.


16.1. "Заказчик":

_____________________________________________________________________

Местонахождение:___________________________________________________________

Реквизиты:_________________________________________________________________

16.2. «Подрядчик»:___________________________________________________

Местонахождение:___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Реквизиты:__________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик Подрядчик

_____________________________ _________________________

_____________________________ _________________________


«_____»____________ 20__ г. «_____»___________ 20__ г.


М.П. М.П.


Приложение № 1

к Договору от __________ №_________






Перечень лифтов, подлежащих полному техническому освидетельствованию после замены лифтового оборудования в многоквартирном доме

по адресу: ____________________________


№ п/п

Регистрационный номер лифта (объекта)

Объем выполняемых работ (с учетом коэффициента снижения), руб.




Полное техническое освидетельствование лифтов после замены лифтового оборудования

В том числе доли затрат, возмещаемых за счет:




Средства бюджета Санкт-Петербурга

Средства Заказчика (ЖСК, ТСЖ, Управляющей организации)




количество, ед

стоимость, руб.

стоимость, руб.

стоимость, руб.




1

2

3

4

5

6




1






















Итого




















Заказчик

Исполнитель


________________________ ________________________


(должность) (должность)


___________________ ___________________


«____»_______201___г. «____»_______201___г .











Приложение № 1.1.

к Договору № ________

от ___________












Расчет стоимости Договора

на выполнение работ по полному техническому освидетельствованию лифтов после замены лифтового оборудования по адресу:

_________________________



№ сметы

Наименование работ (с указанием рег. № лифта)

Начальная (максимальная) стоимость работ по объекту (в т.ч. НДС) руб.

Коэффициент снижения

Сметная стоимость работ с учетом коэффициента снижения (в т.ч. НДС) (руб.)

Натуральные показатели (ед.)

1

2

3

4

5

6

1

Полное техническое освидетельствование лифтов после замены лифтового оборудования (рег.№_______)
















Итого:

















Заказчик Исполнитель

________________________ ________________________


(должность) (должность)


___________________ ___________________


«____»_______201___г. «____»_______201___г


Приложение № 2

к Договору от ____________ №___________


«Согласовано» «Утверждаю»

в сумме ___________ руб. в сумме ___________ руб.


________________________


(должность)


___________________


«___»___________201__г.

________________________


(должность)


___________________


«___»___________201__г.



СМЕТА


на выполнение работ по полному техническому освидетельствованию лифтов после замены лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу:

_________________________________________


Состовил: _____________________/__________________/


Проверил:_____________________/_________________/




- -

Похожие:

Конкурсной документации iconЗапрос о разъяснении положений конкурсной документации №ок-ооориУ-21-09
В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона №94-фз от 21. 07. 2005 года просим Вас разъяснить нам в письменной форме следующие...
Конкурсной документации iconКонкурсной документации
Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтового оборудования в многоквартирных...
Конкурсной документации iconКонкурсной документации для проведения открытого конкурса
На изготовление проектно-сметной документации узлов присоединения индивидуальных тепловых пунктов с получением паспортов системы...
Конкурсной документации iconТом 4 конкурсной документации для проведения открытого конкурса
На право заключения договоров на изготовление проектно-сметной документации узлов присоединения индивидуальных тепловых пунктов с...
Конкурсной документации iconКонкурсной документации для проведения открытого конкурса
На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта многоквартирного дома
Конкурсной документации iconК конкурсной документации
На оказание услуг по обеспечению функционирования и поддержке работоспособности информационных
Конкурсной документации iconК конкурсной документации для проведения открытого конкурса
Начальник отдела районного хозяйства администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
Конкурсной документации iconКонкурсной документациИ
На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов адмиралтейского района, финансирование которых осуществляется с...
Конкурсной документации iconКонкурсной документации для проведения открытого конкурса
Петроградского района Санкт-Петербурга, финансируемой с использованием субсидий в 2012 году
Конкурсной документации iconКонкурсной документациИ
На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов адмиралтейского района, финансирование которых осуществляется с...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница