Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс»




НазваниеКонкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс»
страница9/22
Дата23.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

4. Проект Договора



ДОГОВОР № ____

г. Ростов – на – Дону «___» ________ 2011 г.


Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании доверенности от «___» ______ 20 ___ г. №____, с одной стороны,

и ___________ (необходимо указать полное наименование контрагента с расшифровкой организационно-правовой формы и его сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ___________ (указать должность и Ф.И.О. уполномоченного на подписание договора лица), действующего на основании_____________(Устава либо доверенности с указание ее реквизитов), с другой стороны,

в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

  1. Предмет договора

    1. Проектировщик обязуется собственным иждивением в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) выполнить работы по комплексному обследованию строительных конструкций здания и инженерного оборудования, работы по разработке проектной и рабочей документации (далее – Работы) для реконструкции здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Ростов – на – Дону, ул. Красноармейская, д. 192, (далее – Объект) и передать Заказчику результаты работ, исключительное право на проектную и рабочую документацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работ, исключительное право на проектную и рабочую документацию в соответствии с условиями Договора.

    2. Проектная и рабочая документация должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормам, правилам и стандартам по проектированию и строительству, иным нормативным актам Российской Федерации, государственных органов Ростовской области и органов исполнительной власти г. Ростова – на – Дону, а также Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), иным исходным данным на проектирование.

1.3. Сроки выполнения Проектировщиком своих обязательств, предусмотрены п. 1.1 настоящего Договора:

- начало:___.___.____ не позднее 3 (трех) дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами;

- окончание: ___.___.___. (не позднее 01.12.2011 г.).

1.4. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору);


2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    1. Проектировщик обязуется:

2.1.1. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), других исходных данных, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

2.1.2. Выполнить работы в объеме и методами, определяемыми в соответствии с требованиями технических регламентов, программой, комплексного обследования, разработанной Проектировщиком и согласованной с Заказчиком.

2.1.3. Выполнить комплексное обследование строительных конструкций здания и инженерного оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору).

2.1.4.  Согласовать с Заказчиком и уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными лицами разработанный ранее эскизный проект.

2.1.5. Предоставить Заказчику для согласования до направления на государственную экспертизу, готовые экземпляры проектной документации на материальных носителях, а именно: в четырёх экземплярах на бумажном носителе с титульным листом, оформленным в соответствии с Образцом оформления титульного листа проектной документации (Приложение № 4 к Договору), а также электронную версию на компакт-диске – CD (текстовую часть в формате Microsoft Word и в формате PDF, графическую часть в формате AutoCAD и формате PDF, сметную документацию в формате Microsoft Excel и в формате PDF).

2.1.6. С соблюдением требований нормативных актов Российской Федерации, в том числе Ростовской области, муниципального образования города Ростова – на – Дону согласовать с государственными органами, органами местного самоуправления, иными компетентными лицами, проектную и рабочую документацию (в том числе смету на строительство), включая проведение государственной экспертизы проектной документации, и получить положительное заключение государственной экспертизы.

2.1.7. За свой счет и в установленный Заказчиком срок устранять недостатки, выявленные при согласовании уполномоченными органами эскизного проекта, проектной и рабочей документации, в том числе при прохождении государственной экспертизы проектной документации, а также выявленные при приемке результатов работ Заказчиком по Договору.

2.1.8. В случае, если эскизный проект, проектная и (или) рабочая документация не были согласованы уполномоченными органами, в том числе было получено отрицательное заключение государственной экспертизы, внести необходимые изменения, повторно их представить на согласование Заказчику, произвести повторное согласование (государственную экспертизу) с уполномоченными органами за свой счет.

2.1.9. Передать Заказчику проектную документацию, имеющую положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочую документацию на материальных носителях, а именно, в пяти экземплярах на бумажном носителе, а также электронную версию на компакт-диске – CD (текстовую часть в формате Microsoft Word и в формате PDF, графическую часть в формате AutoCAD и формате PDF, сметную документацию в формате Microsoft Excel и в формате PDF).

2.1.10. Передать Заказчику положительные заключения государственной экспертизы проектной документации (включая сметы на строительство) в 4 (четырёх) экземплярах.

2.1.11. Не передавать результаты работ по комплексному обследованию здания и инженерного оборудования, проектную и рабочую документацию, а также иные документы, оформленные в ходе выполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору, третьим лицам без согласия Заказчика.

2.1.12. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору), иные исходные данные для выполнения работ, эскизный проект, проектную и рабочую документацию, если они не противоречат условиям Договора.

2.1.13. Не передавать без письменного согласия Заказчика права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

2.1.14. Письменно согласовывать с Заказчиком участие третьих лиц в исполнении своих обязательств настоящему Договору в случае их привлечения.

2.1.15. Предоставить Заказчику нотариально заверенные копии действующих свидетельств о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации, выданных саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Проектировщик обязан уведомлять Заказчика о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении, о прекращении действия или получении нового свидетельства, не позднее 3 (трех) дней с момента, когда произошли соответствующие изменения.

2.1.16. Передать исключительное право на проектную и рабочую документацию по Акту о передаче исключительных прав на проектную и рабочую документацию (далее – Акт о передаче исключительных прав) в соответствии с разделом 12 настоящего Договора.

2.1.17. Выставлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


2.2. Проектировщик вправе:

2.2.1. Требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для исполнения своих обязательств по Договору.

2.2.2. Требовать своевременной и полной оплаты результатов выполненных Работ и передаваемого исключительного права в соответствии с условиями Договора.


2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Передать Проектировщику исходные данные, необходимые для исполнения настоящего Договора, за исключением исходных данных, получение которых входит в обязанность Проектировщика в соответствии с настоящим Договором.

2.3.2. Принять и оплатить результаты работ, исключительное право на проектную и рабочую документацию в соответствии с условиями Договора.


2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Проектировщиком Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством выполняемых Проектировщиком Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Проектировщика.

2.4.2. В любое время до сдачи ему результата работ и передачи исключительного права отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Проектировщику только часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных Проектировщиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора,

2.4.3. Назначить Проектировщику срок для устранения недостатков выполненных Работ.


3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (указать прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС 18 % _______ (указать прописью) рублей __ копеек, и включает:

- стоимость работ по комплексному обследованию строительных конструкций здания и инженерного оборудования в размере ________ (_____________________) рублей копеек, в том числе НДС 18 % _______ (указать прописью) рублей __ копеек;

- стоимость проектных работ в размере ________ (_____________________) рублей копеек, в том числе НДС 18 % _______ (указать прописью) рублей __ копеек, равную размеру вознаграждения за передаваемое Заказчику исключительное право на проектную и рабочую документацию.

Договорная цена является твердой и окончательной на весь период выполнения работ по Договору и включает в себя все издержки Проектировщика и причитающееся ему вознаграждение, в том числе расходы на платежи, осуществляемые при согласовании проектной и рабочей документации с уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными лицами, в том числе при проведении государственной экспертизы проектной документации, на выполнение иных обязательств в соответствии с условиями Договора.

3.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:

- оплата выполненных работ по комплексному обследованию строительных конструкций здания и инженерного оборудования на соответствие степени их фактического износа и работоспособности, а также выявление факторов, оказывающих влияние на их безопасную эксплуатацию с составлением заключения по результатам обследования в размере 100 % (Ста процентов) от стоимости данных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика в течение 21 (Двадцати одного) дня с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, выставлении Проектировщиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- оплата выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации, стоимость которых равна размеру вознаграждения за передаваемое Заказчику исключительное право на проектную и рабочую документацию, в размере 100% от стоимости данных работ производится Заказчиком в течение 21 (двадцати одного) дня с даты подписания Сторонами Акта о передаче исключительного права и выставления Проектировщиком счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. В случае обнаружения недостатков в результатах Работ Проектировщика срок расчета (п. 3.2 настоящего Договора) приостанавливается на срок устранения соответствующих недостатков.


  1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПРОЕКТ, УСЛУГ

4.1. После выполнения работ по комплексному обследованию строительных конструкций здания и инженерного оборудования Проектировщик предоставляет Заказчику заключение по результатам обследований, Акт о приемке выполненных работ, счет, счет-фактуру.

4.2. . Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ по комплексному обследованию строительных конструкций здания и инженерного оборудования в течение 20 (Двадцати) дней с момента получения от Проектировщика документов, указанных в пункте 4.1 Договора, либо в этот же срок предоставляет Проектировщику письменный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по комплексному обследованию строительных конструкций здания и инженерного оборудования с указанием причины отказа.

4.3. После выполнения проектных работ по Договору Проектировщик предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, декларацию пожарной безопасности, а также акт о передаче исключительного права, счет и счет-фактуру. Результаты проектных работ принимаются Заказчиком при условии согласования проектной и рабочей документации уполномоченными органами власти и местного самоуправления, иными компетентными лицами без замечаний и в полном объеме, в том числе получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

4.4. Заказчик подписывает акт о передаче исключительного права в течение 20 (Двадцати) дней с момента получения от Проектировщика документов, указанных в пункте 4.3 Договора, либо в этот же срок предоставляет Проектировщику письменный отказ от подписания акта о передаче исключительного права с указанием причин отказа.

4.5. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Проектировщиком работам при их приемке оформляются акты, в которых отражается перечень недостатков. В этом случае все недостатки устраняются Проектировщиком за собственный счет в установленные Заказчиком разумные сроки. После устранения всех недостатков Сторонами осуществляется повторная приемка результатов работ в порядке и сроки, установленные положениями настоящего раздела Договора.


  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за несоответствие результата работ Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), иным исходным данным, положениям технических регламентов, применимым нормам, правилам и стандартам, обязательным требованиям, в том числе правилам устройства электроустановок и правилам пожарной безопасности. Проектировщик несет ответственность за недостатки результатов работ по комплексному обследованию строительных конструкций здания и инженерного оборудования, проектной и рабочей документации, включая обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной и рабочей документации.

5.2. При обнаружении недостатков в результатах Работ Проектировщик по требованию Заказчика обязан в установленный Заказчиком срок безвозмездно устранить недостатки в результатах Работ, в том числе при необходимости выполнить дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

5.3. При нарушении сроков выполнения Работ, указанных в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), Проектировщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

5.4. Определение суммы пеней возможно в досудебном порядке при признании суммы пеней Проектировщиком и уведомлении Заказчика. После получения надлежаще оформленного уведомления о признании суммы пеней Заказчик выставляет счет на оплату, который подлежит оплате Проектировщиком в течение 20 (двадцати) дней со дня его получения.

5.5. В случае непризнания или признания, но неоплаты суммы, указанной в уведомлении, окончательная (общая) сумма пеней определяется на основании решения суда.

5.6. В случае если Проектировщик не выставил в срок счет-фактуру либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе взыскать с Проектировщика штраф в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Стороны признают, что для взыскания штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении указанных выше вычетов или возмещения Заказчику из бюджета. Для целей применения настоящей статьи Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала документа.



  1. Условия конфиденциальности

Сохранность конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются договаривающиеся Стороны, регулируется Соглашением об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну от «__»_______ 20__ г. Данное Соглашение действует в течение всего срока договорных обязательств между договаривающимися Сторонами.


  1. Разрешение споров

    1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.




  1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

    1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора являются действительными в том случае, если они вносятся по письменному согласию обеих Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Договору.

    2. В случае существенного нарушения настоящего Договора Проектировщиком, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещение убытков в полном объеме. Стороны установили, что существенным нарушением Договора является:

- систематическое (неоднократное) несоблюдение Проектировщиком требований по качеству выполняемых работ, создаваемого Проекта, оказываемых услуг;

- если недостатки в работах, Проекте, услугах не были устранены в течение семи дней;

- задержка Проектировщиком начала исполнения настоящего Договора (п. 1.3 настоящего Договора) более чем на десять дней;

- иное нарушение обязательств Проектировщиком, влекущее существенные расходы для Заказчика или иные неблагоприятные последствия.

    1. Настоящий Договор расторгается посредством направления Заказчиком уведомления об отказе от исполнения Договора Проектировщику с указанием, какие существенные нарушения настоящего Договора допущены Проектировщиком. Одновременно с направлением уведомления Проектировщику направляется расчет суммы убытков, причиненных Проектировщиком Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Проектировщик обязан возместить Заказчику убытки в течение десяти дней с момента получения уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае если Проектировщик не возместит убытки в течение установленного настоящим пунктом срока, Заказчик вправе обратиться в суд за взысканием убытков в установленном законодательством Российской Федерации порядке.




  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, шторм.

    2. В случае возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основании освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана:

    3. Немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и предоставить необходимые подтверждения.

      1. Предпринять необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Договором.

      2. Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему Договору.

    4. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

    5. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше трех месяцев подряд либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают три месяца подряд, то любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом Стороны производят взаиморасчеты.




  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств.


  1. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой стороны.

    2. Об изменениях банковских реквизитов и места нахождения Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее трех дней с момента, когда произошли соответствующие изменения. В противном случае все возникшие в связи с изменением реквизитов и/или места нахождения риски несет Сторона, реквизиты и/или место нахождения которой изменились.

    3. Все уведомления и иные сообщения, которые должны или могут направляться в соответствии с условиями настоящего Договора, считаются направленными надлежащим образом, если они (1) доставлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или (2) доставлены курьером с распиской в получении, или (3) высланы факсимильным (электронным) сообщением с подтверждением получения и последующей обязательной передачей сообщения способами (1) или (2), указанными в настоящем пункте Договора, в течение пяти дней с момента отправки способом (3).

    4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.




  1. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНые ПРАВа

    1. Исключительное право на Проект возникает у его автора (п. 3 ст. 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации), после чего переходит к Проектировщику, который обязуется передать его Заказчику.

    2. Проектировщик передает Заказчику исключительное право на созданный в рамках настоящего Договора Проект в полном объеме, а именно право использования Проекта следующими способами, включая, но не ограничиваясь:

      1. воспроизведение Проекта;

      2. распространение Проекта;

      3. публичный показ Проекта;

      4. импорт Проекта в целях распространения;

      5. перевод и другая переработка Проекта;

      6. практическая реализация Проекта;

      7. доведение Проекта до всеобщего сведения;

      8. иные действия, право на осуществление которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет лицо, обладающее исключительным правом на Проект.

    3. В рамках настоящего Договора Проектировщик дает Заказчику согласие на обнародование Проекта, то есть дает согласие на осуществление действия, которое впервые делает Проект доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

    4. Проектировщик обязуется передать исключительное право на Проект, не нарушая интеллектуальные права третьих лиц. В случае предъявления иска, связанного с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц, Проектировщик возмещает Заказчику понесенные в связи с этим убытки.

    5. Проект может быть использован Заказчиком как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Исключительное права на Проект считается переданным Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о передаче исключительных прав в соответствии с п. 4.4 Договора.

    1. Проектировщик не вправе использовать Проект, созданный в рамках настоящего Договора, в том числе не вправе использовать его для собственных нужд, в течение всего срока действия исключительного права.

    2. Срок полезного использования Проекта равен сроку полезного использования соответствующих объектов основных средств, создаваемых и реконструируемых в результате его практической реализации.




  1. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

    1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

      1. Приложение № 1 Техническое задание;

      2. Приложение № 2 Смета;

      3. Приложение № 3 График выполнения работ;

      4. Приложение № 4 – Образец оформления титульного листа.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Похожие:

Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс» iconКонкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на разработку проекта «создание системы дистанционного контроля автоматической
На право заключения договора на разработку проекта «создание системы дистанционного контроля автоматической диагностики и управления...
Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс» iconКонкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по монтажу источника бесперебойного питания для нужд филиала ОАО «со еэс»
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по монтажу источника бесперебойного питания
Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс» iconДокументация открытого запроса предложений
Право заключения договора на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации
Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс» iconКонкурсная документация конкурс №036/ДЯмбург/7-0038/07. 04. 11/К
...
Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс» iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора
Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств и для нужд которого осуществляется конкурс
Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс» iconКонкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная 110 кв»
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: пс 110/20 кв «северная...
Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс» iconКонкурсная документация открытого
Оао «Набережночелнинская теплосетевая компания» (далее – Заказчик) приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения...
Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс» iconКонкурсная документация на проведение открытого Конкурса на право заключения договора аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за гау «Бизнес-инкубатор г. Чистополя»
Объектом Конкурса на право заключения договора аренды (далее –Конкурс) является государственное имущество, закрепленное на праве...
Конкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс» iconКонкурсной документации
Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтового оборудования в многоквартирных...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница