Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г.




НазваниеКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г.
страница8/13
Дата13.11.2012
Размер0.81 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Порядок и методика оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

  1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями, установленными в подразделе 5.3. настоящей Конкурсной документации.

  2. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать десять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

  3. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

  4. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола.

  5. Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся публикует сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя конкурса или решения об объявлении конкурса несостоявшимся в периодическом печатном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и размещает такое сообщение на сайте www.updk.ru.

      1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

    1. Срок и условия заключения Договора

      1. С победителем конкурса заключаются Договоры подряда в срок не позднее чем через 20 рабочих дней со дня проведения конкурса. Днем проведения конкурса считается день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

      2. Договор заключается на условиях изложенных в конкурсной документации (ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА).




  1. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

    1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с заключением договора путем проведения конкурса участники конкурса, заказчик, конкурсная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

    2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г.Москвы.

1.2.1.II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».


Наименование

Информация

Наименование заказчика, контактная информация

ФГУП «ГлавУпДК при МИД России»

119034, г. Москва, ул.Пречистенка, д.20

Факс (495) 637-7604

Копылов Алексей Дмитриевич (495) 637-13-64

Вид и предмет конкурса

Открытый конкурс на право заключения в 2009 г. договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания.

Адрес объекта: г. Москва, 2-й Боткинский пер.,д.5, корпус 5.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг

Договор подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, заключается сроком не более 6 месяцев на условиях, представленных в ПРОЕКТЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА (Форма 1 настоящей Конкурсной документации).

Начальная (максимальная) цена договора по лотам:

4 673 701,54 руб.(Четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи семьсот один рубль 54 коп.)

Источник финансирования заказа

Собственные средства заказчика

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ

Безналичные денежные расчеты

Срок, место и порядок предоставления документации

Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе со следующего дня после размещения извещения на официальном сайте по запросу на бланке компании и доверенности, поданным по адресу Заказчика в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов (по московскому времени), предварительный звонок по тел. (495) 637-13-64, (495) 637-42-22 бесплатно.


Официальный сайт, на котором размещена документация о конкурсе

www.updk.ru.




Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
  • Анкета участника конкурса, оформленная в соответствии с формами Конкурсной документации (Форма 2. Анкета участника конкурса);

  • Сведения об участнике конкурса и предложения об условиях исполнения Договора, оформленные в соответствии с формами Конкурсной документации (Форма 1. Заявка на участие в конкурсе ГлавУпДК при МИД России);


  • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

  • Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (с указанием на присвоенный основной государственный регистрационный номер с датой присвоения);

  • Информационное письмо органа статистики об учете в ЕГРПО;

  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с присвоением ИНН/КПП;

  • Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупного налогоплательщика;

  • Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;

  • Учредительные документы (Устав, Учредительный договор) (в случае внесения изменений в учредительные документы следует представить все зарегистрированные изменения с приложением соответствующих свидетельств);

  • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (действительна – один месяц со дня выдачи);

  • Документы, подтверждающие назначение (избрание) генерального директора (первого лица организации) и вступление его в должность;

  • Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника конкурса, в случае необходимости (например, приказ о назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника конкурса);

  • Документы или нотариально заверенные копии документов, копии документов, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным обязательным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 1.6.4. настоящей Конкурсной документации.

  • Конкурсное предложение, в соответствии с пунктом 3.4.3 настоящей Конкурсной документации.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 12.05.09 г.

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе - 20.05.09 г. (17 часов 00 минут по московскому времени).

Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес)

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:


119034, г. Москва, Пречистенка, д.20, (канцелярия) тел.:7-09, 2-12, 5-11, с 14-00 до 17-00 (в пятницу с 14-00 до 16.00) по московскому времени.

Обеспечение заявок на участие в конкурсе

Не требуется

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 22.05.09 г., начиная с 11-00 часов по московскому времени по адресу заказчика.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость

  • Стоимость работ по разработке Рабочего проекта на капитальный ремонт здания в рублях, с НДС, определенная по сборникам МРР-3.2., не превышающая стартовую цену лота;

  • Сроки выполнения работ по разработке Рабочего проекта на капитальный ремонт здания в календарных днях, не превышающих сроки, предусмотренные Заказчиком в проекте договора подряда (с предоставлением графика производства работ);

  • Гарантийный срок выполнения работ;

  • Условие платежей (аванс);

  • Показатели штатного состава организации (ИТР, квалифицированные рабочие);

  • Наличие производственной базы (оргтехника);

  • Опыт работы на аналогичных объектах здравоохранения г.Москвы и Московской области.

  • По решению Конкурсной комиссии, могут быть учтены представленные участником конкурса, документы и информация, характеризующие деятельность организации, а также дополнительные предложения по условиям исполнения Договора.

Изменение объема работ, услуг.

В пределах 10 (десять) %

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению

Допускается

Обеспечение исполнения Договора

Не требуется



1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. iconКонкурсная документация открыт ый одноэтапн ый конкурс на право заключения договора на разработку проектной документации «реконструкция здания ОАО «со еэс»
«Реконструкция здания ОАО «со еэс», расположенного по адресу: Г. Ростов – на – дону, ул. Красноармейская, Д. 192.»
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. iconО проведении открытого конкурса подрядных организаций
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. iconIv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора
Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств и для нужд которого осуществляется конкурс
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. iconКонкурсная документация открытого
Открытого конкурса на право заключения договора страхования гражданской ответственности аэропортовой деятельности
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. iconКонкурсная документация открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на разработку проекта «создание системы дистанционного контроля автоматической
На право заключения договора на разработку проекта «создание системы дистанционного контроля автоматической диагностики и управления...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. iconКонкурсная документация на проведение открытого Конкурса на право заключения договора аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за гау «Бизнес-инкубатор г. Чистополя»
Объектом Конкурса на право заключения договора аренды (далее –Конкурс) является государственное имущество, закрепленное на праве...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку справочной, учебной, отраслевой, детской, художественной
По проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку справочной, учебной, отраслевой, детской,...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2011г договора поставки, монтажа и настройки лор-установки «modula-europa paris»
Лор-установки «modula-europa paris» (комплектация Duo) производства heinemann medizintechnik gmbH (Германия) для нужд филиала ГлавУпдк...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница