Статья Обязательства сторон




Скачать 286.56 Kb.
НазваниеСтатья Обязательства сторон
страница1/3
Дата05.09.2012
Размер286.56 Kb.
ТипСтатья
  1   2   3

Проект муниципального контракта



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______


на выполнение работ на выполнение ремонтно-монтажных работ системы пожарной сигнализации и голосового оповещения о пожаре для МОУ СОШ №3 (корпус1).


г. Уварово от «___» _________ 2011г.


Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и культуры города Уварово», именуемой в дальнейшем - ЗАКАЗЧИК, в лице начальника Невской Т.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем – Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, по итогам запроса котировок (протокол единой комиссии №______ от ________2011г.), заключили настоящий МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (далее - Контракт) О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:


Статья 1. Обязательства сторон.

1.1.Обязательства Подрядчика

Подрядчик обязуется выполнить работы на выполнение ремонтно-монтажных работ системы пожарной сигнализации и голосового оповещения о пожаре для МОУ СОШ №3 (корпус1), далее – Работы, в объеме согласно смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложения №1) и полном соответствии с положениями настоящего Контракта.

1.2. Обязательства Заказчика.

Заказчик настоящим обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с положениями настоящего Контракта.


Статья 2. Цена Контракта и порядок ее формирования.

2.1 Цена Контракта составляет ____ (__________) рублей. Цена Контракта включает стоимость работ, оборудования и материалов, оплачиваемая Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ, в т.ч. транспортные расходы, налоговые и другие обязательные платежи.


Статья 3. Источник финансирования

3.1. Настоящий Контракт финансируется из городского бюджета.


Статья 4. Сроки и порядок оплаты.

4.1. Оплата Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по ценам, определяемым в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2. Оплата работ производится Заказчиком с выплатой аванса в течение 10 банковских дней после подписания контракта в размере 20% от суммы контракта. Оставшаяся часть оплачивается до 1 октября 2011 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании его счетов и соответствующих актов – приемки товара

Статья 5. Место, сроки и условия выполнения Работ

5.1. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Контракте.

5.2. Место выполнения Работ: МОУ СОШ №3 им. А.И.Данилова (корпус 1) по адресу: Тамбовская область, г. Уварово, 2 мкр., д.4а.

5.3. Сроки выполнения – до 21 февраля 2011 г.

5.4. Подрядчик вправе выполнить Работу ранее, только с согласия Заказчика.

Статья 6. Характеристика выполняемых Работ и порядок их приемки

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со сметой (Приложение1).

6.1.1. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ производиться в соответствии со сметой.

6.2. выполняемые работы должны отвечать требованиям:

- к качеству выполняемых работ и сроку гарантий: выполняемые работы должны отвечать требованиям: Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Основные положения, ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность». НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний, НПБ 86-2000 «Источники электропитания постоянного тока средств противопожарной защиты. Общие технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства, РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- срок гарантии качества: 12 месяцев с момента подписания Сторонами приемо-сдаточной документации

- данный вид деятельности требует наличия лицензии на проведение работ по установке пожарной сигнализации.

6.4. Приемка Работы Заказчиком производится в соответствии со статьями 753, 754 Гражданского кодекса Российской Федерации (ч.2).

Приятие Работ Заказчиком производится при завершении выполнения работ подрядчиком по настоящему Контракту.

Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2)подписанными обеими Сторонами, и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3 - унифицированная).

6.5. Скрытые строительные работы

6.5.1. Скрытые работы подлежат приемке представителями Заказчика перед производством последующих работ. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет представителей Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за 3 дня до начала проведения этой приемки.

Если представители Заказчика не явятся к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

6.5.2. В случае если представителями Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика (представители Заказчика не были информированы об этом или информированы с опозданием), то Подрядчик за свой счет должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителей Заказчика, а затем восстановить ее.

6.5.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

6.6. При ненадлежащем выполнении подрядчиком работ Заказчик обязан предъявить Подрядчику претензию, связанную с количеством и/или качеством выполненных Работ, в течение 10 дней с момента ее приемки.

Претензии по качеству и/или количеству Работ, не подтвержденные соответствующими актами приемки, составленными в установленные настоящим Контрактом сроки и порядке, и другими обосновывающими требования документами, не подлежат удовлетворению.


Статья 7. Гарантии качества по сданным работам

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи - приемки готового к эксплуатации объекта.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаруживаются дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов Заказчик привлекает экспертные организации и составляет односторонний акт.


Статья 8. Охрана работ.

8.1. Подрядчик обязуется обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.


Статья 9. Ответственность сторон.

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае нарушения сроков и качества исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе взыскать неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с предоставлением соответствующих доказательств.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.4. Неустойка начисляется в случае нарушения срока выполнения работ, указанного в пункте 5.3.настоящего Контракта.

9.5. Окончание срока действия Контракта, либо его расторжение до окончания срока действия не является препятствием для взыскания неустойки, которая образовалась при исполнении Контракта.

9.6.Уплата неустойки не освобождает Стороны Контракта от исполнения обязательств по настоящему Контракту.


Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы.


10.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в порядке установленном действующим законодательством.

10.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

10.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.


Статья 11. Разрешение споров и разногласий.

11.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.


Статья 12. Дополнительные условия.

12.1. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.

12.2. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

12.3.В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение десяти рабочих дней со дня такого изменения.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Контракта и скреплены печатями Сторон.


Статья 13. Вступление Контракта в силу.

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу и действует со дня его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения обязательств Контракта.

13.2.Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Контракта от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

13.3. При расторжении Контракта по вине Подрядчик и/или ненадлежащем исполнении Контракта по вине Подрядчик Заказчик передает сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

13.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Контракта.

Статья 14. Контрактная документация.

14.1. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта:

- выполнение ремонтно-монтажных работ системы пожарной сигнализации и голосового оповещения о пожаре для МОУ СОШ №3 (корпус1).

Статья 13. Юридические адреса и реквизиты сторон


ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК































(должность)

(должность)


__________________(ФИО, подпись)


__________________(ФИО, подпись)
  1   2   3

Похожие:

Статья Обязательства сторон iconСтатья Обязательства сторон > 1

Статья Обязательства сторон iconОбязанности сторон
Заказчик поручает, а исполнитель (поликлиника №6) принимает на себя обязательства оказывать медицинскую помощь сотрудникам
Статья Обязательства сторон iconОбязательства сторон Соглашения Ход выполнения обязательств, причины невыполнения
Кабинетом Министров Чувашской Республики, по направлению: соглашения, заключаемые с органами исполнительной власти
Статья Обязательства сторон iconСодержание назначение
Регламент предназначен служить соглашением, налагающим обязательства по всем вовлеченным сторонам, а также средством официального...
Статья Обязательства сторон iconПредлагаемая статья, опубликованная в газете «Детский сад со всех сторон»
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (фгт) и учёта проявившихся...
Статья Обязательства сторон iconЭкономическая дипломатия семинар Мобилизация ресурсов в целях развития
Тнк как источники инвестиционных и технологических ресурсов (конфликт: права и обязательства инвесторов и права и обязательства принимающих...
Статья Обязательства сторон iconЛекция №1,2 Основные положения о праве
Охватывает как денежные обязательства, которые возникают из договора, так и любые другие денежные обязательства (неправомерное удержание...
Статья Обязательства сторон iconRussian original: english конференция сторон конвенции о биологическом разнообразии одиннадцатое совещание
Индии, которое Конференция Сторон приветствовала в своем решении X/46, 11-е совещание Конференции Сторон будет проводиться в помещении...
Статья Обязательства сторон iconРуководство по оценке рисков в отношении живых измененных организмов I. Введение
...
Статья Обязательства сторон iconСтатья Использование и строительные изменения объектов 23 недвижимости, несоответствующих Правилам
Статья Основания введения, назначение и состав Правил 19 Статья Градостроительные регламенты и их применение 20
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница