Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора




НазваниеКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора
страница13/13
Дата26.10.2012
Размер0.78 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ФОРМА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О сроке предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)


Приложение № ___

к заявке на участие в конкурсе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О сроке предоставления
гарантии качества товара (работ, услуг)


п/п

Наименование поставляемых товаров
(выполняемых работ, оказываемых услуг)


Предложение
участника размещения заказа


Примечание

1.










2.










3.






















Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы.


Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель) _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)


Главный бухгалтер _________________ (Фамилия И.О.)

М.П. (подпись)





ФОРМА 8. ДОВЕРЕННОСТЬ



Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____


г. Москва __________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

_________________________________________________________________________________

(Наименование участника размещения заказа)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

на конкурсе _____________________ (указать наименование предмета конкурса), проводимом (указать название заказчика и уполномоченного органа).


Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)


Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.


Руководитель участника размещения заказа _________________ ( _______________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Наименование выполняемых работ: проведению технических осмотров электротехнических устройств многоквартирного дома (электроплит)


Адресный список


1. Ул. Б.Дорогомиловская д.8

2. Ул. Студенческая д.18

3. Украинский бульвар д.8 стр.1

Состав работ


Цель выполняемых работ - пожарная безопасность жилых домов. Работы выполняются в полном соответствии с требованиями настоящего технического задания и регламента.

Виды работ согласно регламенту:

- измерение сопротивления изоляции электроплиты;

- измерение сопротивления изоляции групповой линии питания электроплиты;

- проверка наличия цепи зануления между корпусом электроплиты и нулевой шиной поэтажного щитка.

Производить работы в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Правительства Москвы, проектно-сметной документации на производство работ.

Работы осуществляются в условиях действующего жилого здания без отселения жителей. Подрядчик обязан обеспечить жителей всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения работ на объекте.

Требования к составу и содержанию работ

- выполнять мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности;

- выполнение работ с соблюдением условий охраны труда;

- выполнение работ квалифицированными специалистами;

- выполнение работ собственными средствами Подрядчика при помощи необходимого оборудования, приборов, инструментов и материалов заводского производства (наличие паспортов и свидетельств о поверке на приборы и оборудование), без привлечения 3-х лиц;

- наличие на предприятии круглосуточной аварийной службы;

- обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством РФ;

- наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности;

- наличие на предприятии службы охраны труда;

- допуск к работе лиц не моложе 18 лет, прошедших предварительный медицинский осмотр и инструктаж по ТБ (приложить копии журналов);

- наличие на предприятии аттестованных лиц, имеющих не ниже 3 группы допуска для работы до и свыше 1000В (в соответствии с ПТЭЭП);

Подрядчику необходимо иметь:

наличие свидетельства, выданного саморегулирующей организацией, о праве осуществления деятельности в области энергетического обследования;

наличие свидетельства о регистрации электролаборатории:

- с правом выполнения ПНР, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В.

- с правом испытаний и измерений показателей качества электрической энергии в электроустановках напряжением до 10кВ включительно с правом выдачи протоколов;

наличие сертификата соответствия, выданного Региональной системой добровольной сертификации жилищно-коммунальных услуг в г. Москве;

наличие аудиторского заключения финансовой (бухгалтерской) отчетности;

наличие отзывов от Заказчиков и контролирующих организаций (МЖИ, Ростехнадзора) на выполнение данного вида работ.

Гарантийные обязательства Подрядчика на виды работ:

- измерение сопротивления изоляции электроплиты - 1 год;

- измерение сопротивления изоляции групповой линии питания электроплиты – 3 года;

- проверка наличия цепи зануления между корпусом электроплиты и нулевой шиной поэтажного щитка –1 год.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение суток с момента поступления заявки. Аварийная ситуация устраняется в течение 3-х часов. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалиста, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд г. Москвы.

Подрядчик предоставляет Заказчику:

КС-2, КС-3, счет, счет-фактуру.

Технический отчет о проведении технических осмотров электротехнических устройств многоквартирного дома следующего содержания:

Протокол проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки; проверки сопротивления изоляции аппарата – электроплит и групповой линии питания электроплиты;

Дефектная ведомость.

Сроки выполнения работ


начало: 01.01.2013г.

окончание: 31.12.2015г.

Стоимость выполняемых работ


Стоимость работ по проведению технических осмотров электротехнических устройств многоквартирного дома определяется в соответствии с Распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы «О комплексной и единичных расценках на работы по проведению технических осмотров электротехнических устройств многоквартирного дома» и составляет 80774,69 рублей (Восемьдесят тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 69 копеек) в том числе НДС 12321,56 рублей.

Стоимость работ по настоящему техническому заданию может быть изменена в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительствам Москвы от 6 сентября 2011г. №410-ПП «О прогнозе социально-экономического развития города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и в связи с принятием соответствующих постановлений правительства.

Прочие условия выполнения работ

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием и требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ).

В случае если вышеперечисленными документами, установлены иные условия выполнения работ, чем предусмотрены настоящим техническим заданием, применяются условия, установленные вышеперечисленными документами.

Подрядчик обязан обеспечить полную укомплектованность материалами и оборудованием, а также самостоятельно обеспечивать размещение рабочего персонала и техники на время производства работ.

Заказчик не представляет материально-техническую базу для ремонта и хранения оборудования.


- Условия выполнения работ.

Содержание и сроки выполнения работ определяются в полном соответствии с условиями Договора, требованиями настоящего технического задания, локальной сметой, а также в соответствии с согласованным Сторонами Графиком выполнения работ.


- Требования к выполнению работ.

Выполнять работы в полном объеме и установленные Договором сроки, с соблюдением технологии и надлежащего качества в соответствии со сметой утвержденной заказчиком.

Все работы Подрядчик выполняет из своих материалов, своими силами и техническими средствами.

Обеспечить производство работ в полном соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, иной нормативно-технической и проектно- сметной документацией: ГОСТ, СНиП, ТУ, нормативы, инструкции, Правила безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, ГО и ЧС и т.д.

Отсутствие ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной договором в учредительных документах, соответствие предмету аукциона основных видов деятельности участника размещения заказа (определенных на основании его учредительных документов).


-Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев после даты подписания акта приемки работ





1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация открытого
Открытого конкурса на право заключения договора страхования гражданской ответственности аэропортовой деятельности
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconIv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация на проведение открытого Конкурса на право заключения договора аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за гау «Бизнес-инкубатор г. Чистополя»
Объектом Конкурса на право заключения договора аренды (далее –Конкурс) является государственное имущество, закрепленное на праве...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку справочной, учебной, отраслевой, детской, художественной
По проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку справочной, учебной, отраслевой, детской,...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора
В случае проведения предварительного квалификационного отбора лицо, претендующее на участие в предварительном квалификационном отборе...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в 2011 году, финансирование которого...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг для нужд гаоу впо мгиит имени Ю. А. Сенкевича наименование открытого
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2008 году государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ
Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница