Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора




НазваниеКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора
страница10/13
Дата26.10.2012
Размер0.78 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13





III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА



В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения части III.


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА



п/п

Наименование пункта

Текст пояснений, информация

7.1.

Наименование заказчика, контактная информация


Наименование: ГУП «ДЕЗ района «Дорогомилово»

Место нахождения и почтовый адрес: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 25.

Адрес электронной почты: dez-orogomilovo@rambler.ru

Номер контактного телефона: (499) 249-61-84.

Контактное лицо: Серов Александр Анатольевич


7.3.

Наименование конкурса, вид и предмет конкурса (лота)

Открытый конкурс: на проведение технических осмотров электротехнических устройств многоквартирного дома (электроплит)

(в составе 1 лота)

7.4.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация

Сайт заказчика - www.dezdorogomilovo.ru.

7.5.

Предмет договора, объем выполняемых работ


Предмет договора: на проведение технических осмотров электротехнических устройств многоквартирного дома (электроплит)

(в составе 1 лота).

Объем выполняемых работ:

В соответствии с техническим заданием, размещаемым одновременно с настоящей информационной картой конкурса и приложением к конкурсной документации.

7.6.

Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием.

Сроки выполнения работ: согласно установленному графику.

7.7.

Начальная (максимальная) цена

Начальная (максимальная) цена- 80 774 (восемьдесят тысяч семьсот семьдесят четыре) руб. 69коп. в т.ч. НДС 18 % 12321,56.

7.8.

Форма, сроки, порядок оплаты работ

В соответствии с проектом договора.

7.9.

Обязательные требования, установленные к участникам размещения заказа

  • соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (членство в СРО, наличие лицензий и т.д.);

  • не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

  • не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

  • отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

  • отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

– отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Конкурсной Документации

7.10.

Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам приемки работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Условия выполнения работ:

В соответствии с техническим заданием.


Общие требования к выполнению работ:

В соответствии с техническим заданием.


Виды работ:

В соответствии с техническим заданием.


Требования к качеству работ:

В соответствии с техническим заданием.


Требования к безопасности работ:

  1. В соответствии с техническим заданием

  2. Производимые работы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.



Требования к результатам работ:

В соответствии с техническим заданием.


Срок предоставления гарантий качества:

Минимальный срок предоставления гарантийных обязательств – 24 месяца.

7.11.

Источник финансирования

Собственные средства Заказчика

7.12.

Порядок формирования цены договора

Цена договора включает в себя все необходимые расходы по исполнению договора, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, согласно действующему законодательству.

7.13.

Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком

Рубль Российской Федерации.

7.14.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора

Порядок не установлен.

7.15.

Привлечение соисполнителей к исполнению договора. Условия их привлечения.

Допускается

7.16.

Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе (лоте)

Не предоставляются

7.17.

Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации - дата размещения извещения на официальном сайте заказчика.


Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации - не позднее чем за пятнадцать дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7.18.

Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: Наименование: ГУП «ДЕЗ района «Дорогомилово»

Место нахождения и почтовый адрес: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 25.

Адрес электронной почты: dez-orogomilovo@rambler.ru

Номер контактного телефона: (499) 249-61-84.

Контактное лицо: Серов Александр Анатольевич.

Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «19» сентября 2012 года.

В день, указанный в пункте 7.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участники размещения заказа подают свои заявки на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.

7.19.

Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (лоте)

1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме «Заявка на участие в конкурсе» (Форма 2 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о проведении открытого конкурса;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (пункт 3.7 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА»);

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, и такие услуги являются предметом конкурса и такое требование содержится в пункте 7.9. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленных настоящей конкурсной документации.

3. Предложения участника конкурса по исполнению договора, являющиеся предметом оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе Заявки на участие в конкурсе, включая все приложения и подтверждающие документы, в том числе:

- «Заявка на участие в конкурсе» (Форма 2 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

- Предложение о цене договора (Форма 3 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

- Предложение о квалификации участника размещения заказа (Форма 4 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);

- Предложения о сроке предоставления гарантии качества товара (работ, услуг) (Форма 5 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»).

- ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА Форма 6 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

- справка о дополнительных преимуществах участника размещения заказа.

- документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа.

4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 7.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение о перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения).

7.20.

Количество копий заявки на участие в конкурсе (лоте)

Не требуется

7.21.

Обеспечение заявок на участие в конкурсе (лоте)

Не требуется

7.22.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится, начиная с 10 часов 00 мин. по московскому времени «20» сентября 2012 г. по адресу: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 25.

7.23.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться «20» сентября 2012 г. по адресу: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 25.

7.24.

Место и дата подведения итогов конкурса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться «20» сентября 2012 г. по адресу: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 25.

7.25.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (лоте), их содержание и значимость

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость указаны в Приложении 1 к настоящей Информационной карте

7.26.

Обеспечение исполнения договора (лота)


Обеспечение исполнения договора (лота) в части предоставляемых объемов гарантии качества услуг.

Не требуется


Не требуется




Приложение 1

к Информационной карте конкурса


КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ


  1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

  2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.

  3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.

  4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется конкурсной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета конкурса.

  5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельным значимостями:




Номер
критерия


Критерии оценки
заявок


Для проведения оценки в документации необходимо установить:

Значимость критериев в процентах.

1.

Цена договора из расчета ежемесячного обслуживания.

Начальная (максимальная) цена

45 %

2.


Квалификация участника:

Опыт работы,

образование квалификация персонала,

деловая репутация,

качество работ,

наличие производственных мощностей

Критерии оценки:

1.наличие опыта оказания аналогичных услуг в сфере ЖКХ – max 20;

2. подтвержденные сведения о заключенных договорах на выполнения аналогичных работ за последние год – мах 20;

3.объем аналогичных выполняемых работ за последние год – max 15;

4. подтвержденные сведения о сотрудниках организации – max 20;

5.обеспеченность необходимым современным оборудованием и инструментами в количестве – max. 10;

6.наличие подтвержденной положительной деловой репутации – max 15.

45%

3.

Срок гарантии на результат работ и дополнительные преимущественные показатели участника.

Минимальный приемлемый срок – 24 месяцев.

Возможность оказания дополнительных услуг и их перечень.

10 %



IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация открытого
Открытого конкурса на право заключения договора страхования гражданской ответственности аэропортовой деятельности
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2009г договора подряда на разработку Рабочего проекта на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconIv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация на проведение открытого Конкурса на право заключения договора аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за гау «Бизнес-инкубатор г. Чистополя»
Объектом Конкурса на право заключения договора аренды (далее –Конкурс) является государственное имущество, закрепленное на праве...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку справочной, учебной, отраслевой, детской, художественной
По проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку справочной, учебной, отраслевой, детской,...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора
В случае проведения предварительного квалификационного отбора лицо, претендующее на участие в предварительном квалификационном отборе...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в 2011 году, финансирование которого...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг для нужд гаоу впо мгиит имени Ю. А. Сенкевича наименование открытого
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения в 2008 году государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских работ
Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница