Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области




НазваниеIv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области
страница11/12
Дата18.10.2012
Размер1.38 Mb.
ТипКонкурс
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Статья 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.


11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.


12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.


12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:


13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то договор расторгается и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.


13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 дней с установленной в Пункте 4.1. настоящего Договора даты начала Работ.


13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.


13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.


15.2. При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами - фактурами и актами КС-2 и КС-3.


15.3. Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы Работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.


15.4. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения
отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.


15.5. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к коммуникациям- электросети.


15.6. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.


15.7. Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте.


15.8. Подрядчик обязан исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта.


15.9. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.


Статья 16.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.


16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.


16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.


16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.


Статья 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ


Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1. Дефектная ведомость

№ 2.Локально-сметный расчет №


Статья18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


18.1. Заказчик:


Местонахождение: г.Заволжье,ул.Грунина , д.11а

Реквизиты: ИНН 5248022383 КПП 524801001 р/с 40702810942140151916

к/с 30101810900000000603 в Волго-Вятском банке Сбербанка России

г.Нижний Новгород БИК 042202603


18.2. Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________


Подписи сторон


Заказчик Подрядчик


«_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г.


М.П. М.П.



СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ
















/ ( Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин ) /










«____»______________20




«____»______________20 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Монтаж узла учета тепловой энергии по ул.Привокзальная д.2 г.Заволжье »



Обоснование

Наименование










п/п

цен

работ и затрат

Единица

измерения

Объем

Примечание






















1

2

3

4

5

6



















Сантехнические работы

(Строительные)

1

ТЕРр65-1-3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (на элеваторный узел)

100 м трубопровода

0,12




2

ТЕР16-05-001-03

Демонтаж - вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм [О.У. ГЭСН. п. 3.1.в (Кз=0,4; Кэм=0,4; Кзм=0,4; Км=0; Кзт=0,4)]

1 шт.

2




3

ТЕР16-05-001-03

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм

1 шт.

4







прайс

Затвор чуг.диск.чуг.стяжной Ду-100мм

шт.

4




4

ТЕРм11-02-022-03

Счетчик-расходомер, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм

1 шт.

2




5

ТЕРм11-02-022-03

Преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм

1 шт.

2




6

прайс

Тепловычислитель Т-21 Ду-32мм (комплект-2, моноблок+ВПР+присоединители с ПШ*2+КМ-У-30*2+КТП)версия А2, Тх-5*

компл.

2




7

прайс

Кран шаровый Ду-15мм, латунь

компл.

4




8

ТЕР18-07-001-02

Установка манометров с трехходовым краном

1 компл.

2




9

ТЕР18-06-007-06

Установка фильтров диаметром 80 мм

10 фильтров

0,2




10

ТЕР22-03-001-05

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

1 т фасонных частей

0,0415




11

ТЕР16-07-003-07

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм

1 врезка

4







302-1176

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм

шт.

-4




12

ТЕР16-02-005-05

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм

100 м трубопровода

0,07







301-9240

Крепления

кг

0,7




13

ТЕР09-03-039-01

Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т

1 т конструкций

0,1







201-9002

Конструкции стальные

т

0,1




14

ТЕР13-03-002-04

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,04




15

ТЕР13-03-004-26

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,04




16

ТЕР26-01-017-01

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками

10 м трубопровода

0,4







Составил




/ /










Проверил




/ /





СОГЛАСОВАНО




УТВЕРЖДАЮ
















/ ( Директор ООО "Жилсервис-1" С.Б.Калинин ) /










«____»______________20




«____»______________20 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Установка узла учета холодной воды по ул.Привокзальная д.2 г.Заволжье »



Обоснование

Наименование










п/п

цен

работ и затрат

Единица

измерения

Объем

Примечание


















1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного...
Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного...
Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
Капитальному ремонту и реставрации фасадов зданий многоквартирных домов пушкинского района санкт-петербурга, финансирование которого...
Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области iconПротокол №35/2 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Конкурсная комиссия Центрального района Санкт-Петербурга по проведению в 2012 году конкурсных процедур на право заключения договоров...
Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области iconТехническое задание для проведения открытого конкурса на право заключения договоров
Предметом настоящего конкурса является право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных...
Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области iconТехническое задание для проведения открытого конкурса на право заключения договоров
Предметом настоящего конкурса является право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту и реставрации фасадов...
Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в 2011 году, финансирование которого...
Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области iconПредставители управляющей организации или товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющих управление объектом конкурса
Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по проведению капитального...
Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области iconКонкурсной документациИ
На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов адмиралтейского района, финансирование которых осуществляется с...
Iv. Типовая конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области iconКонкурсной документациИ
На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов адмиралтейского района, финансирование которых осуществляется с...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница